施工合同

时间:2021-05-13 08:59:32 施工合同 我要投稿

【热门】施工合同范文五篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,我们用到合同的地方越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编收集整理的施工合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【热门】施工合同范文五篇

施工合同 篇1

  发包人 (全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人 (全称):法定代表人:住所:联系电话:风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为了确保_______工程质量及进度,甲方将钢结构隔层工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,秉持公平自愿的原则,签订本钢结构隔层施工协议如下。

  一、工程的基本概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包范围

  二、工程期限风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限______天,自________年____月____日至________年____月____日。

  三、工程价款合同工程造价人民币______元,不包含税收及发票。大写人民币__________________。

  四、工程价款的支付方式

  1、合同签订____日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方

  2、钢架安装完成____日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款

  3、工程施工完毕验收合格,____日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  五、工程质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  六、甲乙双方权利义务甲方权利及义务:

  1、按施工进度按时交纳各期工程款项,付款日期以协议规定付款日期为准,以免因资金不足影响工程进度。

  2、甲方可监督乙方施工,提出合理化意见或建议。

  3、如遇自然灾害及其他不可抗力因素,乙方工期顺延。

  4、如甲方未能按时交纳工程款项或其他原因造成工程延误,后果自负。

  5、如甲方无正当理由恶意毁约,按工程总造价30%对乙方进行赔偿。乙方施工工艺及权利义务:

  1、主梁用16钢槽、化学螺栓固定,5角铁与主梁焊接(框架密度为主梁60副梁40),打掉焊渣,刷醇酸防锈漆两遍(红、灰色各一遍),2530防腐木做楼板,钻尾螺丝固定。

  2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,并承担由本分项工程所引发的相应安全事故责任。

  3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,保证施工现场的整洁。

  4、按合同规定由乙方提供的材料、设备。乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

  5、因乙方责任不能按期完工,工期不能顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不得顺延。

  七、施工组织设计和工期

  1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月____日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。

  2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。

  八、工程的检验工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后____日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  九、维修责任

  1、本工程保修责任期:为________年。

  2、保修范围为乙方施工的工程项目。

  3、施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。

  4、由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。

  5、在保修期内,乙方工程质量原因造成的其他财产损失,由乙方按当时市场价格全额赔偿。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  十、违约责任甲方不按合同的约定拨付工程款,每拖延一天,按应付款额的_______%支付滞纳金。由于乙方责任延误工期的,每延误____日,乙方应支付给甲方人民币_______元作为违约金。十一、争议的解决本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。协商不成时,双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。十二、其他

  1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。

  2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。

  4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。

  发包人:(公X)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:XX编码:________年____月____日

  承包人:(公X)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:XX编码:________年____月____日

施工合同 篇2

  甲方: 身份证号码:

  乙方: 身份证号码:

  甲方因工程项目施工任务的需要,现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工,经双方协商同意,订立本合同书供双方共同遵守执行。

  一、工程内容:根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工,如遇实际原因需要,可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。

  二、施工项目工期:自合同签订之日起共7个自然日完成。

  三、甲方负责工程的报建、报批相关手续,并为工程提供所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外,乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。

  四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调,做好各项防护措施,施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故,概乙方负责。如遇障碍无法开挖的,应及时通知甲方到场确认。

  五、工程结算:按实际完成长度乘以承包单价计算:

  1、管道部分:水泥路面及步道砖每米60元,土路路面每米20元,直埋光缆每米12元,包封每米10元,基座每个300元。

  2、光缆部分:管道光缆(48芯以下)1.4元/米,96芯以上(含96芯)1.6元/米,五孔子管1.4元/米, 新设吊线3元/米,加挂光缆2元/米,安装引上钢管45元/根。

  3、防雷地网:水泥路60元/米,土路20元/米,挂墙10元/米。

  4、电力电缆布放:10元/米

  工程施工期间,乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格,申付至总工程量80%的进度款,工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。

  六、本合同书自签名之日起生效,工程款付清后自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

  发 包 方: (以下简称甲方)

  承 包 方: (以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 承包形式:

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条 工程总价

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

  第三条 付款方式

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

  第四条 合同范围

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

  第五条 甲方职责

  1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条 乙方职责

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、 开具本合同价上的工程发票。

  第七条 技术规范

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条 工程日期

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条 解 约

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

  第十条保固条款

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

  劳务合作协议

  甲方:上海鑫众通信技术有限公司

  乙方:

  经友好协商并同意,甲乙双方就约定的通信工程进行合作并达成以下协议:

  一 工作项目

  为确保中国移动通信集团山东有限公司20xx-2015年室内分布系统工程项目顺利完成,甲方委托乙方进行工程建设,共同合作完成通信工程施工。

  二 工作内容及付款方式

  甲方委托乙方完成中国移动通信集团山东有限公司20xx-2015年室内分布系统工程项目。甲方共提供三种付款方式,乙方在合同签订时必须确定其中一种付款方式:

  付款方式一: 单极化室分天线22元/台,工程验收通过后付款80%;BBU/RRU设备安装每个站点第一台260元,自第二台起每台120元,采取背靠背付款方式。

  付款方式二: 单极化室分天线28元/台,工程验收通过后付款30%;BBU/RRU设备安装每个站点第一台260元,自第二台起每台120元,采取背靠背付款方式。

  付款方式三: 单极化室分天线35元/台(按工程额度每10万元单极化室分天线单价增加1元。例:干满10万元或不满10万元,单极

  化室分天线35元/台;干满20万元,单极化室分天线36元/台,以此累加。干满50万元及50万元以上,单极化室分天线38元/台。),BBU/RRU设备安装每个站点第一台260元,自第二台起每台120元,采取背靠背付款方式。

  注:实际施工中如有协议中未涉及到的工程量,由双方协商定夺;背靠背付款方式即,建设方给甲方付款后,甲方向乙方支付同等比例。

  三 剩余款项付款方式

  1、工费剩余部分待建设方审计付款后,甲方按照同比例在15个工作日内支付给乙方,不得拖欠。

  2、乙方在工程结算时,需按甲方要求提供发票(如不能提供发票的甲方扣除3.5%的税金)。

  四 甲方的责任与义务

  1、 若乙方工程施工人员在工程期间违反甲方的管理制度或工程规范、给甲方造成严重损失等,甲方有权终止本合同。并有乙方赔偿甲方由此产生的损失。

  五 乙方的责任与义务

  1、乙方自行承揽工作量并自行解决工程中遇到的各种问题。乙方人员在工程中应完全按照施工标准和合同规定内容施工。

  2、配合甲方按照施工计划要求组织人员。

  3、提供施工所需要的工具及车辆。

  4、负责甲方工地代表到施工现场的往返交通。

  5、在此合同的有效期内,认真做好工程中的安全防护工作,必须为其工作人员购买人身保险以及必须的劳动保护用品,如出现任何因乙方违反安全操作规程造成的人员伤亡事故以及其他非甲方原因所致的有关工程事故、纠纷,责任应完全由乙方负责,甲方不负责任何间接和直接责任。

  6、乙方有责任保管好各种工程材料,施工过程中发生的材料丢失、损坏,由乙方负全责。

  7、若有抢修工程,乙方须无条件配合甲方,否则甲方有权利对乙方进行处罚。

  8、由于乙方工程不合格给甲方造成的社会负面影响特别是影响今后中标工作的开展,视情节严重甲方给予处罚。

  六 工程质量

  严格按照施工规范和合同要求进行施工。对于不合格工程甲方有权向乙方提出甲方提供的材料费赔偿和工程款折扣,折扣额度根据考核结果进行折扣。

  对于施工质量存在严重缺陷,乙方不能在甲方要求时间内整改时,达到终验要求时,终止本协议,有甲方另行安排。出现此情况时,甲方不承担乙方由此造成的损失,并由此造成的甲方损失由乙方承担。

  七 物料管理

  1、所需辅材由乙方提供;

  2、工程完工后所剩主材、设备,暂由乙方保管,不得擅自倒卖。

  八 工程资料

  乙方施工完毕后,由乙方负责向甲方上报资料,甲方整理后上报建设方。

  九知识产权和保密

  甲乙方对在签订和履行本协议过程中从对方获知的技术信息和商业信息及业主的技术信息和商业信息(统称商业秘密),负有保密责任。无论在协议有效期内或协议终止后任何时间,未经对方书面同意,均不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享。违反本条规定给对方造成损失的,违约方应负相关的法律责任。

  十 质保期及责任

  工程的质保期为验收合格后12个月。质保期内乙方应根据建设方要求进行调整并做出快速反应。

  十一 安全施工

  1、乙方必须严格执行国家现行有关安全施工规范和操作规程,保证自身及他人的安全,保证场地,场容整洁有序。凡违反有关规章操作规程发生的人身安全事故责任均有乙方承担全部费用和责任。

  2、乙方应服从和积极配合甲方,组织新工人三级安全知识教育,考试合格后发放上岗证,保证每位员工熟悉安全操作规程,无上岗证人员和妇女儿童不准进入施工现场。

  3、乙方施工人员必须严格遵守项目部各项规章制度和各工种的安

  全操作规程,开展班组安全活动。有特殊要求的工种必须根据规定持特殊工种操作证上岗。

  4、乙方进场人员必须具备劳动、公安、计生等有关部分所要求的各种证件。如乙方人员证件不齐全,被有关职能部门查处罚款的经济责任由乙方自负。乙方进场前必须与甲方签订《班组安全责任书》,如乙方在现场有违章行为则按《项目部安全生产奖罚制度》和有关条例执行。

  5、乙方需按甲方要求为施工人员购买保险。

  十二 合同的转让

  本合同一经签署,不得转让。

  十三 合同的起止

  本合同自双方签字之日起生效,有效期至20xx年 12 月 31 日。 十四 违约责任

  甲、乙双方任何一方违反本合同,另一方有权追究违约方的责任,并有权要求违约方承担因其违约而给另一方造成的经济损失。 十五 争议的解决

  甲乙双方因执行本合同或在执行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商的方式解决;经协商不能解决的.,任一方均可向当地有关部门申请仲裁。

  十六 付款方式及收款账户

  乙方所选付款方式为:付款方式()

  账号:

施工合同 篇5

  发包方(简称甲方):_______________

  承包方(简称乙方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、概况

  1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

  2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

  3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____其中:

  材 料 费:______,人工费:______

  管 理 费:______,设计费:______

  垃圾清运费:______,税金(3.41%):____其 他 费 用:______

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由___方设计施工方案。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火约定:

  甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1、工程款付款方式列下表:

  付款时间

  付款百分比

  金额

  对预算设计认可

  签订合同之日

  1000元,第二次付款时扣除

【【热门】施工合同范文五篇】相关文章:

1.【热门】施工合同汇总五篇

2.热门施工合同

3.【热门】施工合同模板锦集五篇

4.【热门】施工合同模板集合五篇

5.【热门】施工合同集锦五篇

6.【精华】施工合同五篇

7.【精华】施工合同汇编五篇

8.【精品】施工合同集合五篇