【必备】工程合同模板十篇
在人们的法律意识不断增强的社会，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的工程合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建甲方的网络工程。经双方友好、平等协调，订立合同如下：
一、 工程介绍：
1、工程名称： ；
2、施工内容：;
3、施工地点： 。
二、主要工程量：
1、在承建工程过程中，乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作；
2、在承建工程过程中，乙方负责整个局域网络的布线施工；
3、在承建工程过程中，乙方负责整个网络的设备安装及调试工作；
4、在承建工程过程中，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作；
5、全部施工完毕后，乙方须对整个网络（无线及有线）进行检测，确保施工质量。
三、工期：
乙方施工开始日期为 年月日，交工日期为 年月日。
四、合同报价：
合同总金额：人民币￥大写： （详细清单附后）。
五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 %作为订金，即人民币￥大写： ;
2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，既人民币￥大写： 。
六、质量保证及保修：
1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、光猫提供一年质保，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；
2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费。
3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
七、违约条款：
1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；
2、乙方在施工期间内，若遇特殊情况工程可往后顺延，但最迟不得超过交工日期后7天（每超过一天，乙方则以合同总金额的千分之一补偿给甲方）；
3、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；
4、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；
5、合同自甲乙双方签订之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；
6、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。
本合同一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 附：详细清单。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：
工程合同 篇2
甲方：
乙方：z市z电梯设备工程有限公司
电梯安装工程合同
甲方：z市z投资有限公司
乙方：z市z电梯设备工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格
序号品牌型号规格电梯：层/站/门 扶梯：倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)
1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000
2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600
3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300
合同总价(RMB元)：壹拾玖万壹仟玖佰圆整(￥191,900.00元)
注：总价包含税金。
2、付款方式
2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%，即RMB￥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款，完工期顺延。
2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB￥95,950.00元支付给乙方；若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，10天内向乙方付清本合同余款。
2.3、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。
2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项，汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。
3、安装地点： z省z市z甲方指定工地z广场
4、安装必备条件
4.1、电梯货品运抵安装现场。
4.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：
4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
4.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。
4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。
4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产作业。
4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。
4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼，井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。
4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处，并设置动力配电(箱)柜。
4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。
4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时，且需由甲方负责全部或部分布线工作时，详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。
5、安装工期
5.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。
5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。
5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工，经双方初检合格后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。
5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。
6、甲方的义务：
6.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：
6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。
6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。
6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。
6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。
6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务包括：
6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。
6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。
6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。
6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。
6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。
6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的，乙方安装工人可以撤场，待通知另定时间进场。
6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。
6.3、在乙方完工后，甲方的义务包括：
6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。
6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收，乙方承担所需费用。
6.3.4、双方验收合格后，负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内，如还未与乙方办理验收手续，则视作电梯安装工程完成。
7、乙方的义务：
7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。
7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括：防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。
7.3、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
7.4、负责安装期间电梯保管工作。
7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。
7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
7.9、负责电梯的安装、调试工作。
7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前，由乙方负责电梯的管理。
7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。
7.12、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。
7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定，文明施工。
7.14、电梯到工地后，乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方，否则二次搬运费由甲方支付)。
8、质量保证
8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。
8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。
8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内，乙方未办理报检的，则保修开始日期从双方验收合格之日起，共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收，电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，则保修开始日期从交付日期之日起，共保修十八个月。
8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。
8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。
9、违约责任
9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。
9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。
10、解决纠纷方式
双方如有争议应协商解决，协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。
11、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，均具同等法律效力。
12、生效：本合同在 电梯设备买卖合同编号为： 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。
甲方 (盖章)
单位名称 z市z投资有限公司电话z-z
地址z市zz291号邮政编码z
法人代表z
工程合同 篇3
1.某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是( )。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
2.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补 充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
3.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。
A.公共行为引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
4.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日
6.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。
A.设计单位负责人
B.设计负责人
C.专业设计人员
D.所有设计人员
7.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时。还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并 按双方约定的数量支付监理酬金。
A.7
B.14
C.24
D.42
8.依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。
A.法律规定
B.有利于实现债权人的目的
C.有利于实现债务人的目的
D.有利于实现合同目的
9.在材料采购合同中，由供货方运送的货物。运输过程中发生的问题由( )负责。
A.供货方
B.运输部门
C.采购方
D.供货方和运输部门共同
10.施工合同在履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
答案：DCBCC BDDBC
工程合同 篇4
工程管理各位同学：
现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。
试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分
类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）
预祝考试成功！
试题结构；
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)
三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)
四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)
样卷
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）
A．保证B．定金 C．留置 D．抵押
2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）
A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权
C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权
3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（ ）
A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门
C．合同管理部门 D．人民法院
4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ）
A．按原价格执行 B．按新价格执行
C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）
A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责
6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（ ）
A．投标文件的密封不符合招标文件的要求
B．投标文件中附有招标人不能接受的条件
C。购买招标文件后不递交投标文件
D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）
A．1／4B．1／3C．1／2D．2／3
8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）
A．图纸 B．工程量清单 C．中标通知书 D．施工合同专用条款
9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）
A．由建设单位主管部门确认和提出修改意见
B．由业主确认和提出修改意见
C．由工程师确认和提出修改意见
D．由项目经理确认和提出修改意见
10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）
A．24小时 B．48小时 C．3天 D．7天
11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）
A．③一②一① B．①一②一③ C．③一①一② D．①一③一②
12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）
A．仲裁委员会主任指定 B．仲裁庭指定
C．当事人共同选择 D．仲裁委员会指定
13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）
A．0.1％～0.55％ B．0.5％～3％ C．3％～5％ D．5％～10％
14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的
是（）
A．业主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位
15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）
A．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险
B．进度和质量风险
C．材料和设备采购风险
D．报价的完备性和正确性风险
16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）
A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同
B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同
c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件
D．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同
17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）
A．7天 B．14天 C．28天 D．30天
18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或
条件索赔和（）
A．工期拖延索赔B．综合索赔
C．承包商与业主问的索赔 D．单项索赔
19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）
A．施工全部完毕之后B．工程移交之后
C．保修期满之后 D．竣工验收报告批准之后
20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式
是（）
A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的
括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包
括（）
A。假借订立合同，恶意进行磋商的
B．泄露对方商业秘密的
C．提供虚假情况的
D．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标
D．地区内招标 E．行业内招标
23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）
A．土地征用和拆迁 B．临时用地申报批准手续 C．提供工程地质报告
D．做好现场安全保卫工作 E．提供工程进度计划表
24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有
（）
A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费
B．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费
C．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费
D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费
E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金
25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）
A．对工程质量负责
B．在缺陷责任期内负责照管工程现场
C．执行工程师发布的各项指令
D．拒绝接受指定的分包商
E．对施工现场的安全负责
三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)
26．合同法律关系
27．指定分包商
28．工程索赔
29．不平衡报价法
30．缺陷责任期，
四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）
31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。
32．简述工程项目施工招标应具备的条件。
33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？
34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？
35．简述引起工程费用索赔的主要原因。
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)
36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。
（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。
（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。
（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。
问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)
37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。
中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整（工程变更）。
在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。
问题：
(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么
(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么
模拟试题及答案
一.单选
○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.
A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门
○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ A）。
A.业主承担
B.业主从监理费中扣除，转付给承包方
C.承包方承担，因他执行的是无效指令
D.监理单位给予支付
○采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B）控制。
A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商
○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ D）。
A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走
C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主
○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ D ）。
A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元
○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。
A.另一方可请求法院强制执行
B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行
D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ C）。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C.每次阶段支付时均不许扣减定金
D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ B）。
A.总价合同 B.单价合同
C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同
○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ A ）。
A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工
C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定
○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ A）。
A.提出变更方承担 B.对方承担
C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担
○承包商的.施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ B ）止所经过的日 历天数。
A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日
○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )
A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换
C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换
○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C）负责。
A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己
○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ B）。
A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格
工程合同 篇5
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定。结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程顺利完成，本着互利、诚实互相的原则，在公平、公正的基础上，经双方友好协商，签订如下协议，双方共同遵守。
一、工程内容：
1、乙方按照甲方要求负责运输。
2、乙方保证每天正常情况下，汽车维修等)。
3、甲方保证货车拉货不断(保障在路段上无阻碍)，每天每台车辆不少于 趟以上(每月不少于趟)。
二、工程价款：
甲、乙双方协议货车运费定为 元吨，以磅单为准，如山场运输费用变动，则根据市场价定价。
结算方式：每月____日结帐。
三、合同期限：甲、乙双方协议定为________年的合同(合同满期再续)。
四、违约责任及赔偿问题：
如果甲方违约，未按以上条款履行合同义务，则按每台车 万元作为赔偿金支付给乙方。
本协议未尽事宜，双方应本着平等互利的原则友好协商，
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 篇6
甲方(委托方)： 签约时间：
乙方(施工方)： 签约地点：
为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、杭州市人民政府第141号《杭州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的家体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况：
1、甲乙双方的条件：
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2、装饰施工地点：
3、建筑面积 平方米。
4、承包方式 ：(包工包料，包清工，部分承包) 。
5、本工程由 设计。
6、工期：工程期限 天，从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
二、工程价款及结算方式：
总价款：(大写) 元(其中：设计费 元，管理费 元，税金 元)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
合同签订后，甲方支付总价款的 %，计 元。款项的支付采用甲方直接划至乙方所提拱的账户内。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务：
1、甲方工作：
甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案：确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，消除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
2、乙方工作：
对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审 指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。与所在地物业管理单位《住宅室内装饰装修管理服务协议》。严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应：
1、甲方提供的材料：
本工程甲方应供应符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料：
乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿经甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产：
甲方提供的施工图纸或做说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿：属乙方负责修复和赔偿。
乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期变更：
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在双方协商后，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收办法：
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予以书面承认。工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。
八、违约责任：
本合同签订生效后，甲方双方应履行合同规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元。
甲方未输任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
九、工程保修：
凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
十、纠纷处理：
住宅寅装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第 种方式处理：
1、提交杭州仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉;
十一、其它约定事项：
十二、本合同一式 份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方： 乙方：
姓名(签名)： 单位名称(盖章)：
年月日：
工程合同 篇7
建设工程合同按照工程不同的性质、阶段、内容通常可作如下分类：
一、 按承包方式分类：
工程总承包合同、承包合同、专业分包合同、劳务分包合同。
工程总承包合同，又称为“交钥匙承包合同”，亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。
承包合同，是指总承包人就工程的勘察、设计、建筑安装任务分别于勘察人、设计人、施工人订立的勘察、设计、施工承包合同。
专业分包合同，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同.如单位工程中的地基、装饰、幕墙工程。
劳务分包合同，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同。
二、 按工程实施的不同阶段和职能分类：
勘察合同、设计合同、施工合同、招投标代理合同、监理合同、工程咨询合同、物资采购合同、工程保险合同、工程担保合同等
三、 按工程计价方式分类：
固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同。
其中固定价合同可分为固定总价合同和固定单价合同；可调价合同可分为可调总价合同和可调单价合同。
四、 按施工内容（单位工程、分部分项工程）分类：
主体结构合同、地基与基础合同、设备安装合同、水电合同、装修合同、电梯合同、幕墙合同、弱电工程合同、锅炉合同、垃圾处理合同、室外道路合同、园林绿化合同等。
五、按行业的不同分类：
建筑工程合同、市政工程合同、水利工程合同、公路工程合同、铁路工程合同、通讯工程合同、航空工程合同、港口工程合同等
工程合同 篇8
甲方(出卖方)：XXXXXXXXX______
乙方(买受方)：XXXXXXXXX______
经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，于XXXXXXX___月____日在XXXXXXXXX_订立合同如下，双方将本着诚实信用的原则以资共同遵守。
第一条 标的物规格型号、数量、价款
1.1乙方从本合同签订之日起按下列表格所填内容向甲方购买水泥(货物)：
货物
规格
型号
总数量 (吨)
单价 (元吨)
总价款 (元)
购买计划
(填写格式为：XXXXXXX___月____日前提吨)
合计
1.2货物数量以(甲方站台交货时单据上记载的数量为准)甲方过磅单(交货时双方签字的提货单上)记载的数量为准。乙方如有异议，应当场提出复验。
1.3合理损耗标准及计算方法：散装按XXX__计算合理损耗;
第二条 交货方式、交货地点
2.1交货方式采取以下方式：
甲方负责水泥的装车和运输，并承担费用。
2.2乙方应至少提前48小时书面形式通知甲方提取货物的时间及具体数量，以使甲方合理安排供货事宜(如一次提货物的数量过大，应在合理的时间提前书面通知甲方)。
2.3甲方提供散装水泥罐供乙方使用，乙方应按甲方的规定交纳押金。
2.4交货地点：若乙方自行负责运输，交货地点为甲方厂区;若乙方委托甲方运输，交货地点为乙方指定到达地点。
第三条 质量检验标准、方法、期限
3.1甲方交付水泥的质量标准按XXXXXX标准执行。
3.2水泥质量验收方式以甲方对同规格型号同批次水泥的品质检验报告为质量合格依据。水泥出厂时双方应共同取样封存样品，一式两份，甲、乙双方各留存一份;若乙方不要求进行共同取样封存，则以甲方留存的同规格型号同批次水泥的样品为准。如乙方对水泥质量有异议，应从乙方收到货物之日起日(建议为____日内，不要超过国家标准对水泥质量异议提出的期限)内书面提出，由甲、乙双方共同委托有资质的省级以上的质量检验机构对水泥出厂时双方共同取样封存样品或甲方留存同规格型号同批次水泥的样品进行检验。
第四条 结算价款 结算方式
4.1结算价款采取以下AB两种方式其中的_____：
A:实际结算时按合同第
1.1条款表中所列总价款结算，结算价款不因市场行情变化而变化;
B:结算价款____市场行情变化而变化，甲方可对水泥价格进行上调或下浮，实际结算时价格随行就市。
4.2结算方式采取ABC三种方式其中的______：
A:采取一次性支付，在提取货物之前，乙方将结算总价款一次性支付给甲方;
B:采取分批支付，根据每批实际需要提取的货物数量，进行分批支付，在提取该批货物之前将给皮价款支付给甲方;
C：其他方式：XXXXXXXXXXXXXXX____
XXXXXXXXXXXXXXX______
第五条 合同的变更及解除
5.1合同期内，如甲方、乙方的主体发生变更，应由变更后的主体承接本合同内的全部权利、义务。
5.2本合同经双方协商一致后，可以书面方式进行修改。
第六条 违约责任
6.1任何一方有严重违约行为，导致本合同无法履行的，相对方有权解除合同。
6.2如乙方违反法律、法规规定和合同约定或终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金;如甲方无故终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金。
第七条 争议的解决
7.1如因本合同发生争议，双方应友好协商解决，合同任何乙方均可向合同签约XXXXXXXXX__地法院诉讼解决。
第八条 合同生效
8.1本合同自甲、乙双方盖章及法定代表人(或授权代表人)签字之日起生效。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
电话： 电话：
XXXXXXX___月____日
工程合同 篇9
甲方：
乙方：
为满足甲方承建宜君县福地湖旅游公路工程（宜君县交通运输局项目 ）的施工合同，确保完成施工质量和进度等因素应甲方需要，乙方同意就该标段的路基土石方工程施工管理任务向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照中华人民共和国和合同法《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：宜君县福地湖旅游公路工程
1.2 工程地点： 宜君县城关镇后牛家庄
1.3 工程内容： K14+782.347-K20+198.033路基工程及结构工程
1.4 工作范围：路基工程的挖方、填方；涵洞工程；防护工程 工程管理及内业资料部分
1.5 工程期限： 六个月
计划开工日期：20xx年**月**日
计划竣工日期：20xx年**月**日
总日历工期：180 天
正式开工日期：以业主指定的开工通知为准。
1.6合同价款：本合同为综合价合同；总价为人民币贰拾万元整（￥200000）另奖励基金贰万元整（￥20000），作为工程合同工期内完成顺利的奖励，非乙方原因除外，如乙方在合同签订后2天内根据甲方要求组织人员进场并上报业主，甲方应及时予以认可，工程施工过程中发生人员变更时，甲方应及时书面通知乙方，乙方在接到甲方的书面通知后7日给予书面答复，甲方收到通知7天后完成审批批复，按批复后的变更金额修改合同价款；
1.7承包方式：本合同是以劳务分包， 费用支付方式：合同签订后，支付预付款人民币贰万元（￥20000），每月结算以实际完成施工项目按工程量清单计量后支付比例支付劳务费用，首次支付费用时扣回除预付款，如遇业主原因未进行工程计量与支付，甲方不能以此为由支付乙方费用，否则应承担违约金，违约金为合同的10%；
第二条合同文件组成和解释顺序
合同文件由以下列几项组成，并按其组成顺序解释
1）本合同
2）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
3）工程量清单或确定工程造价的工程预算书、甲方提供是设备物资明细表和图纸；
4）甲乙双方管理人员名单
第三条 施工图纸
甲方在开工前，向乙方提供施工图纸一套
第四条甲方负责人 丁文涛
第五条乙方负责人 刘刚伟
乙方派出的所有技术管理人员均应具备与本工程相应的资历和经验；未经甲方批准不得更换和擅离工地；当工程已进展到收尾阶段或其它原因需要撤离或更换任何管理人员时应在满足工程管理的前提下进行，并提前7天以书面形式报告甲方。
第六条甲方责任及权利
6.1甲方根据合同书及业主要求对施工现场项目部驻地建设，中心实验室建设等负责；
6.2 甲方负责项目部内部管理一切办公用品、后勤费用；负责项目部生活临时设施场地，协调解决施工及生活用水、电源，交由乙方使用。
6.3甲方负责机械设备的配备数量及燃油的供应，应确保工地正常使用，乙方负责设备的施工现场的调配，保证工程的顺利开展；
6.4甲方负责对本合同承包范围内的工程队伍进行审核，必须组织自有成建制并具有相应资质证书的施工力量投入施工，现场接受乙方管理人员的管理；自觉遵守法律法规及乙方的工地施工现场的有关规章制度；
6.5科学安排物资计划，投入足够的人力、物力，保证工程按期完成；
6.6甲方为乙方的车辆提供燃油及因工作需要发生的车辆通行费；
6.7因乙方原因人员不能按时到场开工或竣工，责任由乙方承担；
第七条乙方责任及权利
7.1乙方组建与工程相适应的项目管理人员，对工程实行全面管理，
并负责编制施工组织设计，组织现场施工技术交底，统一安排技术档案资料的收集及交工验收。
7.2负责对工程质量监督、检查和指导；组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验；
7.3乙方负责审定编制的工程预、结算，及各种计划、报表，按合同规定办理计量及支付上报甲方；
7.4负责与业主、监理设计及有关部门的联系，协调现场有关单位的关系
7.5负责施工技术方案的编制，严格按照设计图纸，施工验收规范有关技术要求及施工组织总设计精心组织施工队伍施工，确保工程质量达到优良等级；
第八条安全施工
8.1乙方要求施工队伍负责自己机械安全机构和专职安全人员，制定安全施工责任制度确保本工程实现零伤亡安全事故的安全目标；
8.2甲方应要求施工队伍按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在合同执行期内如发生安全事故，并自行承担全部责任及经济损失（包括各项罚款）。
第九条 材料设备供应
9.1本工程所需要的炸药、雷及土工织物等由甲方供应到施工现场使用地点并交付乙方使用；
9.2 为确保工程质量，避免发生浆砌工程常见的偷工减料现象，施工队伍绝对服从乙方现场人员的管理；
9.3本工程所需的所有机械设备均委托乙方根据施工实际需要自行配置调配，保证能满足施工需要，所发生的费用甲方负责。
第十条 有效签字权的确认
10.1只有项目经理签发的资料才可以作为质量评定和工程计量（或结算）的依据，项目其他人员的签字一律无效。
第十一条争议的解决
双方在本合同执行过程中发生争议，应本着友好合作的态度实事求是的原则协商解决；协商不能达成一致意见时由乙方所在地法院管辖解决争议。
第十二条
12.1合同生效日期：乙方加盖甲方认可的印章、甲方加盖合同专用章并双方签字后生效。
12.2合同失效日期：工程完工办清财务手续后，本合同失效。
第十三条合同份数
本合同正本两份，双方各执一份，副本二份；甲方收执一份，乙方收执一份。
本合同签订日期：
甲方： 乙方：
住所： 住所：
公司经理或委托代理人： 法定代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
工程合同 篇10
摘要：合同管理是水利水电工程项目监管的主要方式，会对工程建设的工期、质量、资金投入等造成巨大影响，同时也关系到企业的利益。本文首先阐述了强化水利水电工程合同管理的意义，然后分析了水利水电工程合同管理中存在的缺陷，最后结合实际案例，提出了水利水电工程合同管理的改进对策。
关键词：水利水电工程；合同管理；缺陷；改进对策
目前我国社会主义市场经济持续发展，水利水电工程相关的法律法规也进一步完善。工程项目管理需要受到合同的管束，而水利水电工程合同是由业主与承包商双方共同拟定的职责和权益之间关系的协议。有了合同的约束，双方才能更好地履行职责，确保水利水电工程项目建设正常实施。水利水电工程施工时间长，难度系数大，因此国内大部分企业在合同管理时都会遇到很多问题，影响了工程项目建设。
1.强化水利水电工程合同管理的意义
随着建筑行业的快速发展，各大建筑企业也逐步走向了国际化的发展道路。水利水电工程合同是掌控项目建设质量、提高施工进度、降低投资成本的重要根据，渗透到了工程项目监管的每一个环节中，成了建筑企业施工项目管理成功与否的决定性因素。合同管理是项目建设的重中之重，能够促进企业规范化管理，确保合同双方切实履行自己的责任与义务。除此之外，合同管理还有利于避免项目纠纷，提升企业信用度。目前水利水电工程市场竞争越来越激烈，企业的经济利益也大幅度下降，合同管理已经成了各大建筑企业获取经济回报的最佳方法。因此，改进合同管理方法，不仅可以获得更多经济利益，还能提高企业的市场竞争能力，帮助企业在水利水电工程市场上占据一席之地。
2.水利水电工程合同管理中存在的缺陷
2.1合同签订不规范
有的水利水电工程企业还未意识到合同管理的必要性，对一些潜在风险的规避意识也不强，因此在合同签订时，还存有许多不规范的问题。首先，部分合同本身就不合法，提出了违背法律的条款，实则是无效合同，此后难免会给其中一方造成重大损失。然后，有些企业签订合同没有选用规范文本，甚至用协议替代合同，且合同内容不严密，形式上也存在漏洞，达不到相关要求。最后，还有一些企业缺乏科学合理的合同管理制度与方法，合同盖章也不合标准，因而给合同管理带来了许多难题。
2.2合同一方或双方无法兑现承诺
从业主角度看，在工程项目建造时，依据通常规定，发包方要尽快提供建设文件，确保“三通一平”，顺利完成项目建设，并协调好场地周围的外在条件关系。而有些业主未能按时提供建设相关文件，导致工程搁置，不能开工。尤其是针对部分中小型项目，如果前期工作就缺少法律支撑，则容易使得施工困难、进度缓慢、项目延期。而从承包商角度看，有些工作人员、设施数目、建造期限等内容都可能与合同并不一致，尤其是投标项目，若不能兑现合同中的承诺，则项目建造必然会受到很大影响。
2.3合同变更较多
水利水电工程建造项目很大程度上会受到外部自然条件的影响，尤其是地质、水文、气候条件等。不管是承包商，或是建筑企业，都无法完全掌握自然因素的变化。例如，在施工中可能会出现地下水位骤升、排水困难、大坝下陷等问题，抑或岩土地基出现破裂带等。此外，设计、技术、材料、工期等多个方面都可能出现合同变动的问题，具体情况可见表1。
3.水利水电工程合同管理的改进对策
3.1招投标阶段的合同管理
投标前，承包方要作好市场调查，搜集招标工程的相关信息，并对信息作出仔细分析与筛选。要全面研究理解招标文件的内容，明确文件所写的招标条件、形式、合同条款、工程范围、工程技术等，并根据这些内容进行科学合理的报价。然后，还要对工程实施环境展开全面调查。工程环境会对实际方案、合同期限与成本产生重要影响，也会隐藏一些施工风险。确定投标措施后，可以利用适当的报价技巧，并按招标文件规定撰写投标书，作为合同的其中一部分。在合同形成时，还要注意经济保函的办理，比如投标保证书、预付金额保证书等，并办理好相关保险，为后续履约打下伏笔，才能进行合同签订。
3.2加强合同实施管理，避免合同变动
从理论层面讲，合同管理是一个动态的过程，随时随地可能产生变化，因此需要管理人员对其实施及时合理的调整。合同是业主与承包商双方利益的代表和保障，需要经由正确合法的程序，才能使合同目标变为现实。在水利水电工程建设期间，各方面都可能出现难以预测的问题，导致合同出现变动，从而引起工期延迟、成本上升等问题，不利于项目建设的正常开展。所以，在合同管理时，要针对各项经济技术指标，实行深入探究，找出科学合理的操作方法，以及建设过程中产生的问题与因素，对其采取相应措施及时纠正，尽量避免合同变动等情况发生。
3.3加强合同索赔管理
合同索赔是承包商维护自身利益、弥补投资损失的重要方法。在双方履行合同的过程中，若出现对方违约、合同出错、合同变动、环境改变、不可抗力等情况，承包方可申请项目延期、工期缩短、设计改变等索赔。合同索赔可以将合同履行期中产生的风险进行二次分配，使责任承担更科学合理。合同索赔要全面了解设计图纸、技术标准、合同协议等内容，做到有理有据，申请及时，索赔才可能成功。例如，某个水利工程于20xx年2月正式投入建设，20xx年10月底根据合同实现了河道截流，跨入主要施工阶段。而根据施工总进度计划安排，要求围堰于20xx年4月建成。就在此时，突然遇到超标准洪水，冲垮了围堰。承包商认为洪水超过了设计标准备，据此对监理工程师提出索赔400余万元的申请，工程师依据合同内容，调查取证，与承包方共同协商，最终提出了赔偿200余万元的报告。因此，索赔的正确流程是：索赔通告、索赔取证、协商、索赔报告。该索赔案件处理的重点是依据合同内容拟定风险职责，公正公平地分担损失。对于自然因素等不可抗力，索赔可以成立。但因证据不足，或是人员器械还能更优化调配，则补偿金额低于索赔金额。
3.4竣工决算阶段的合同管理
竣工决算要做好项目核查、工程量统计、资金核算等工作，合同管理要整合并制作出竣工决算证书，移交给建立工程师审核。监理批复的金额汇总表要与财务结算汇总表基本达成一致。竣工决算时还要对工程项目进行归纳总结，承包方可获得一部分款项。此外，还要做好审计工作。水电工程工期较长，审计工作需要在1—2个月完成。对于工程验收，则要重点关注分部工程与单位工程验收，把相关资料装订好然后交给业主。最后，通常要按照合同内容，在验收结束后业主将银行履约保函交给承包方，并向承包方返还每期工程款项中扣除的保证金。
4.结语
水利水电工程合同管理是一项较为繁杂的系统性工作，其管理内容涉及到水利水电工程建设项目的所有环节，因此合同是否能得到有效管理，决定着水利水电工程能否顺利实施。合同的管理对水利水电工程质量、进度、成本等因素都会产生重要影响，所以，合同双方都要严格按照国家相关法律法规办事，拟定合理的管理制度，培养更多优秀的合同管理人才，为项目建设作好铺垫。
参考文献：
[1]甘学文,张涛,王长春.浅析水利水电工程合同管理中变更索赔的风险分析与对策[J].会计师,20xx,04:85-86.
[2]周琳.论水利工程施工合同缺陷与防范措施[J].现代经济信息,20xx,23:10-11+14.
[3]郑国.浅论水利水电工程建设管理中存在的问题及应对措施[J].中国高新技术企业,20xx,03:118-120.
【【必备】工程合同模板十篇】相关文章：