当前位置：雨轩范文网>条据书信>意向书>购房意向书

购房意向书

时间：2024-10-31 08:14:42 意向书我要投稿

购房意向书

　　在不断进步的时代，我们很多时候都使用到意向书，合作意向书有单独签署式和联合签署式两种形式，大家知道意向书的格式吗？下面是小编为大家整理的购房意向书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

购房意向书

购房意向书1

　　编号：____

　　出售人(甲方)：________________

　　买受人(乙方)：________ 身份证号码：____________

　　乙方在充分了解甲方承建的____ 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的_______________小区____栋____单元____室，预购面积约为____㎡，销售价格为____ 元/㎡，总房款为________元，大写________ 元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____ 元，大写(人民币)_______元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的.，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方(出售人)：____________ 乙方(买受人)：____________

　　电话____________________ 电话：____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购房意向书2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　通信地址：_______ 固定电话：_______ 手机号码：_______

　　甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条

　　乙方意向购买商品房位于 _______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条

　　乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币 ___元(大写：____ )，总房价款为人民币____ 元(大写：____ )。

　　第三条 本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____ 元(大写：____ )，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条

　　乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的.10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条

　　乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条

　　《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条

　　乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条

　　乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条

　　本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条

　　本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条 本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：

　　_________年____月____日

购房意向书3

　　甲方：__________ (以下简称：XXXX) 联系电话：____________________

　　乙方：__________(购房人) 身份证号：____________________ 联系电话：_________________

　　兹有XXXX人员__________有意向购买，昆明XXXX其下与合作建设的__________项目__________房源，乙方愿以单位内部认购形式购买，购买享受内部优惠价格，经双方友好协商，就购房事宜，双方达成如下条款：

　　一、意向的房源类型及交纳意向金标准：

　　意向金类型类别房型建筑面积诚意金

　　第一类高层平层两室两厅 70-80㎡以下(含70㎡) 20万

　　第二类高层平层三室两厅 80-100㎡以下(含80㎡) 25万

　　第三类高层平层三室两厅 100-XX0㎡(含100㎡) 30万

　　第四类高层平层两室两厅 70㎡以下 15万

　　别墅别墅__________100万车位车位 5万

　　乙方意向房源类型为__________，户型建筑面积约为__________㎡，意向标准为￥__________万元。

　　每个车位交纳意向金￥__________万元，车位总价￥____________________ 万元/个。需交纳意向金合计：

　　人民币￥__________ 万元(大写__________拾__________万__________ 仟__________ 佰__________拾__________元整。)

　　二、意向金事宜：

　　乙方同意于20xx年__________ 月__________ 日之前，向甲方交纳乙方所意向房源的意向金即人民币￥________________________________________ 元，大写__________拾__________万__________ 仟__________ 佰__________拾__________元整。

　　以上意向金，作为乙方购房人的购房保证金，在本意向书签署后，甲方通知乙方购房人选房前，意向金不退;

　　乙方购房人购买到房屋签订商品房购销合同》或《商品房认购书》时，意向金自动转为购房首付;

　　若由于房源位置、户型、等原因，乙方购房人不能买到该区的房屋时，甲方以不计利息退还乙方所交纳的全额意向金。三、购房优惠：

　　__________ 甲方承诺，开盘后乙方可以按市场均价优惠的.价格购买耀兴·枫丹白露项目__________的房屋;具体优惠为：别墅按每平方米优价为20800元，跃层及平层待甲方开盘时，按开盘均价每平方米下浮XX%计算。四、《商品房购销合同》签订及尾款支付

　　待开发商条件成熟时，乙方应按甲方电话或短信通知时间及地点，到甲方指定地点签订《商品房购销合同》(按云南省建设厅制定的现行商品房销售范本签订)并按合同约定付清尾款;房屋价格以本意向书为依据确定，其他按国家的有关规定执行。

　　五、甲乙方权利及义务

　　1、由于本意向书是市场化运作、内部人员购房人自愿购买意向约定的房屋区域，房屋户型有限;若乙方在交纳此意向金后未能购买到相应的户型或该区域的房屋时，甲方承诺乙方在选房后15个工作日内，以不计利息退还全额意向金。

　　2、签订本意向书之日起，乙方购房价格优惠按本意向书之约定不再变更。

　　3、甲方推荐乙方于20xx年XX月31日前签订《商品房购销合同》或《商品房认购书》。

　　4、若乙方自身的原因不能按时或按本协议约定与甲方签订《商品房购销合同》或《商品房认购书》的，需书面通知解除约定，经甲方同意后方能解除本意向书约定。

　　5、在《商品房购销合同》签订后，不允许更名;

　　6、房源 __________于20xx年XX月31日交房，延期交房将按照《商品房购销合同》约定处理。

　　7、乙方自愿服从甲方对房屋户型、楼层、房号的安排。如有争议甲方有权取消购房资格。

　　8、乙方购买房屋时的维修基金、配套费、物业管理费等参照开发商和国家相关政策管理规定执行另行收取

　　9、由于项目19、20为内部认购房源，在整个项目开盘前，本意向书的内容属于商业秘密，不能对外宣传，为避免给甲方或开发商带来经济上的损失，乙方应承诺保守商业秘密。六、违约责任

　　1、甲方若违反上述约定，应返还乙方已缴交诚意金，意向金不计利息，并且赔偿乙方购房人 2 万元违约金。

　　2、乙方若违反上述约定，偿甲方单位 2 万元违约金。

　　七、其他约定

　　1、本意向书仅为购房意向之约定，最终购买条款以《商品房购销合同》条款内容为准。

　　2、本意向书未尽事宜双方协商通过补充协议明确;

　　3、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　八、特别申明：

　　本意向书内容购房人__________已经认真阅读，对各条款清楚明白，并无异议，自愿签订。__________

　　甲方：____________________ 乙方：______________________________

　　法定代表人：____________________授权代表人：______________________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　签订时间：____________________签订时间：____________________

购房意向书4

　　一、购房意向书的法律性质

　　购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力，《民法通则》第五十五条规定民事法律行为应当具备意思表示真实，所以开发商与拟购房者签订意向书时双方在平等自愿、充分告知的情况下，应当能够签订购房意向书。中介机构当时组织你与客户签订“购房意向书”，并无不当。因为法律关系总得通过合同等形式来明确。至于在合同履行过程中产生的争议，首先由各方依合同进行解决。但如果各方对是否违约、合同是否有效等问题产生争议，且各方又无法形成一致意见时，则只能通过法院、仲裁机构来裁决，也就是我们平常所说的通过法律途径解决。

　　二、购房意向书的法律效力

　　开发商与拟购房者在签订购房意向书时应当格外慎重，购房意向书签订在开发商尚未取得《商品房预售许可证》之前。那么在什么情况下签订购房意向书合法有效?本人认为开发商应在取得规划部门的《建设用地规划许可证》之后，由开发商对拟购房者进行充分告知后，双方经自愿签订购房意向书。

　　从法律角度讲，意向书具有双重属性，第一重属性是对签订正式合同的预约性，意向书的内容并不涉及买卖关系双方的具体权利与义务，该意向书属于预约合同，双方当事人取得的也只是签订正式合同的优先权，最后以双方签订的'正式合同(本约)为准，即使违约，承担的也只是缔约过失责任，而非违约责任。第二重属性，在意向书的内容已具备本合同的构成要件时，它就是一份有效的合同，一旦当事人一方违约，即需要承担违约责任。

　　三、购房意向书的基本内容

　　购房意向书的内容不必像房屋预售合同的内容那样详细，购房意向书只是预约合同，只要具备合同基本条款即可，建议意向书有以下基本内容：双方当事人的基本情况、认购面积、认购价格、认购时间、违约责任等条款。如果开发商同客户签订的所谓购房意向书完全具备售房合同的条件，即应视为房屋买卖合同，其性质不再是购房意向书。

　　购房意向书三年成废纸

　　20xx年7月12日，仲先生与金轩公司签订《商铺认购意向书》，仲先生向金轩公司支付购房意向金20xx元，取得该公司所开发的一小区商铺的优先认购权。

　　20xx年6月30日，金轩公司取得该小区房屋的预售许可证，但在销售商铺时却未通知仲先生前去认购。

　　去年年初，等待了3年半的仲先生却被告知因商铺价格上涨，金轩公司不再认可双方原先约定的价格，而且商铺已全部销售完毕，买卖合同无法实际履行，公司只愿向仲先生退还意向金。

　　交涉未果，仲先生于去年年末向法院提起诉讼。

　　购房意向书有没有法律效力

　　法院根据预约合同的性质，结合金轩公司的过错程度，以及仲先生在履约中的支付对价和可能造成信赖利益的损失等，判决解除双方签订的《商铺认购意向书》；由金轩公司向仲先生返还意向金20xx元并赔偿经济损失1万元。一审宣判后，双方均提出上诉。

　　上海市二中院认为，原审法院基于双方无法继续履行意向书等客观情况，依法解除双方的预约合同，并由金轩公司返还意向金的判决并无不当，二审予以维持，但判决中1万元赔偿金额难以补偿守约方的实际损失。在综合考虑上海市近年来房地产市场发展的态势以及双方当事人履约情况的基础上，酌情确定15万元赔偿金额。

购房意向书5

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积

　　_____平方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、

　　有线、电话的过户费由___方承担，中介费为___方承担。

　　2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元，并保证在____日之前在乙方见

　　证下与卖方签订正式房屋购房意向书，否则，甲方定金不退。

　　3、在本协议规定签订正式购房意向书的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合

　　同；乙方将定金退还甲方。

　　4、双方商定的`其他事项_________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

购房意向书6

卖方（以下简称甲方）：姓名：

　　身份证号：

　　住址：邮编：联系电话：

　　买方（以下简称乙方）：姓名：

　　身份证号：

　　住址：邮编：联系电话：

　　第一条甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于；房屋建筑面积平方米（其中套内建筑面积______平方米），房屋用途为；该房屋附属物（地下室）面积平方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条该房屋（包括附属物）总价款为人民币元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币整。

　　第五条甲乙双方约定于年月日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的`过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　签于__________ 签于__________

购房意向书7

　　甲方：_________ 住所地：_________ 联系电话：_________

　　乙方：_________ 身份证号：_________ 通信地址：_________ 联系电话：_________

　　甲乙双方在平等自愿、友好协商的原则下，就甲方开发的位于项目的购房事宜，达成如下协议：

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发_________项目的房屋一套，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书的与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。

　　二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源，房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的《商品房买卖合同》为准。

　　三、乙方确定的意向房屋建筑面积为平方米，乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金，即可凭本意向书享有购买xx家园项目中房屋一套的权利，并可根据该意向书在_____家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利，以及享受甲方的购房优惠。

　　四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的`销售时间十日之前通知乙方，乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。同时乙方应与甲方签订正式的《商品房买卖合同》及相关文件，并按《商品房买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。

　　五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效，若有变更应自变更之日24小时之内及时通知甲方，若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的，逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿，甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源，且乙方不再享受相关优惠政策。

　　六、如在甲方开盘后，因房源有限和排号等原因，经协调乙方无合适房源可选的，甲方在十个工作日内退还乙方认筹金，双方互不承担任何责任。

　　七、如因不可抗力导致本意向书无法履行，甲乙双方均互不承担相应责任。八、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。

　　九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效，在正式的《商品房买卖合同》生效时本意向书即时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十、本意向书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(签字、捺印)：_________

　　授权代表：_________

　　______年______月______日 ______年______月______日

购房意向书8

　　签了购房意向书还交了定金,对方违约怎么办

　　为确定双方购房买卖，一般在房屋交易时就会要求签订购房认定书、购房意向书这种有合同性质的协议书，关键是在签好协议好，开发商还会要求支付一定的购房定金。可是，交上购房定金后，还不能确保买房合同能够顺利进行，一旦出现开发商违约，像不肯将房出卖的情况。那么，此时，房子不卖了大可不要了，但是耗了那么长时间确定好的房子说没就没了，这是没有道理的，因此此时还是能要求一定的违约金的。而对于违约金，实际中也有相关的规定。

　　在交了定金并签订了购房意向书的情况下，对方还违约的，此时可以要求对方方退还定金，甚至还可要求对方退还双倍定金。如果对方不愿意返还定金或者双倍定金的，购房房可以根据购房意向书的约定向相关仲裁机构提出仲裁或向相关法院提出诉讼，以达到解决纠纷的目的。

　　另外，作为购房意向书来说，其性质只是双方就是否购买这个房屋达成一种意向性的协议，对房屋的一些具体问题都没有包括进去，需要双方签署正式的'买卖合同，才能在法律上正式确定一个房屋的买卖关系的成立。另外，购房认定书的性质也是如此。但是，在定金纠纷中，购房意向书也可以作为证据，向法院提交。

　　购房意向书是不能作为正式合同的，它与正式的购房合同是有区别的：

　　1、购房意向书是开发商在不具备签订正式《商品房买卖合同》条件之前的一种协议，一般具备担保正式《商品房买卖合同》签订的担保效力。如果协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，同时符合协议书约定的生效条件时，该协议书即发生法律效力，开发商和购买人均应按照协议书约定享有权利，履行义务。

　　2、符合相关法律要求的认购书是与《商品房买卖合同》具有同等法律效力的。如果认购书中，对于房屋的房号、面积、价格以及双方权利义务等内容做了较为明确的约定，那么认购书可以被看作为一份预先约定的房屋买卖合同，正式的《商品房买卖合同》只是对于认购书内容做出了更为具体的约定;而如果认购书中没有约定上述内容，则其只是一份购房意向书，不具备合同性质，也就没有合同的约束力。

　　另外，即使购房意向书不同于正式的购房合同，但是其本身也属于一种合同，因此，购房者在签订认购书时，应仔细斟酌其中的各项条款，并重点关注关于定金的条款、签订正式商品房买卖合同的时间及认购书协议的生效、失效时间等内容。同时，应特别注意其中有无超出法律、法规范畴的“霸王条款”，避免自己的合法权益受到侵害。