有关授权委托书合集6篇
在被委托人做出违背国家法律的任何权益时，委托人有权终止委托协议。在不断进步的时代，我们在生活中也会经常用到委托书。在写之前，可以先参考范文，以下是小编整理的授权委托书6篇，希望能够帮助到大家。
授权委托书 篇1
一、委托监理单位：XX监理有限公司
二、总监理工程师：XXX;专业监理工程师：XXX;监理员：XXX
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的'工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
XX公司
法人代表：
20xx年6月20日
授权委托书 篇2
__________单位：
我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。
代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的'行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。
代理人名称：__________
身份证号码：__________
开户行：__________
账号：__________
委托人： __________
日期：x年x月x日
授权委托书 篇3
本人姓名______________________________
手机号码：□□□□□□□□□□□
身份证号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托公司购买回家的车票，本人信息如下：
1、出发日期：_______年____月_____日
2、出发车站：_______省________市________县______________车站
3、到达车站：_______省________市________县______________车站
4、车票类型：□硬座 □硬卧 □软卧 □站票 □高铁 □不限，有票均可
本人郑重承诺如下：
1、上述信息已经进行本人再次充分确认，确认结果正确无误;
2、如果上述出发日期购买不到，可以更改为_______年____月_____日，但是本 人只承担上述其中一个日期的车票费用;
3、如因本人要求公司网络协助退票，退票所产生的一切费用均由本人承担;
4、本人只委托公司协助网上订票，公司打印出网上订票的结果和订单号码即可; 取票、退票等工作和费用均由本人承担;
5、购买车票的费用由本人以现金支付或从工资扣除的'方式承担，购买车票以外的非正常费用本人不予承担;
6、如因本人原因或其他不可抗拒的因素导致的车次延误、车票作废等与公司无关;
7、如公司已经尽力协助为本人购票，但仍无法购买到车票，与公司无关。
委托人签名：__________________ 委托日期：____________________ 被委托人:_____________________ 接受委托日期__________________
授权委托书 篇4
广州市白云区人民法院：
申请人广州市某电器有限公司与盐城某电子科技有限公司合同纠纷一案，案号为(20xx)云法从民二初字第X号。申请人原先委托了张某作为本公司代理人，现予以撤销。申请人的委托代理关系以20xx年8月23日向贵院提交的授权委托书为准。
此致
申请人：广州市某电器有限公司
授权委托书 篇5
中国人民银行西安分行营业管理部：
兹有xx-x，身份证号码：xx-xxx-xxx-xx,委托xx-x，身份证号码:xx-xxx-xxx-xx,前来办理自然人贷款卡相关事宜，请接洽为盼！
委托人签字：（加盖私章） xx-xx年xx月xx日
（注：以上内容必须是委托人亲笔手写）
授权委托书 篇6
委托单位名称：
法定代表人姓名： 性别：
身份证号： 工作职务：
联系电话：
现委托被委托人 为我单位（本人）的代理人，全权负责我单位 年 月 日消防检查事项的后续工作。代理人 代理权限为：负责我单位本次消防监督检查事宜的后续工作，接受消防支队执法人员的询问、调查及单位消防整改工作。该同志的上述行为视同法定代表人的`行为，我单位对 同志的代理工作全面负责。
委托单位（盖章）：
法定代表人（签名）：
受委托人（签名）：
二o一五年 月 日
【授权委托书】相关文章：
授权委托书06-13
法人授权委托书06-22
[必备]授权委托书07-21
业务授权委托书09-29
项目授权委托书10-18
投标授权委托书10-04
授权委托书范文06-12
法院授权委托书06-24
律师授权委托书06-23
(精)授权委托书06-08