（精选）担保书15篇
担保书1
被执行人__，性别_，_族，__年_月_日生，身份证号_______________，住__省__市__区__街__号附__号，联系方式______。
担保人__，性别_，_族，__年_月_日生，身份证号_______________，住__省__市__区__街__号附__号，联系方式______。
_____民_字__号判决，正在执行过程中。由于申请执行人__、__、__与被执行人__于_年_月_日达成和解协议，为保障该协议顺利履行，本人自愿以自己所有的.，位于__省__市__区__街道__路__号的房屋，为本案执行提供担保。本人保证，在和解协议履行期间，本人所提供担保房屋非本人唯一住房，且无查封、抵押或其他任何执行障碍。如被执行人未依约履行和解协议，本人自愿以该担保房屋及其他全部个人财产供法院强制执行，以清偿被执行人对申请执行人的债务。
此致
__省__市__区人民法院
担保人：
____年__月____日
担保书2
郏县益民小额贷款有限公司：
根据（借款人）的申请，贵公司同意向其提供贷款，本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵公司担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的'保证书，担保贷款本金为xx元整（大写）和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在xx字第xx号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵公司书面通知后十天内代为偿还借款人所欠借款本息。如本人不能履行上述担保责任时，接受你公司委托我单位从本人工资账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，本人将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵公司同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是xx，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人（签字按指印）：
保证人身份证号：
保证人住址：
20xx年xx月xx日
担保书3
编号：
致受益人 ：
鉴于贷款人同意向 (以下简称债务人)提供借款，金额总计为人民币(小写) 元，(大写) 元(大小写不一致时，以大写为准，下同)，并于 年 月 日和债务人签订编号为 的 (以下简称主合同)。
经债务人请求，本保证人同意出具本担保书，自愿为债务人在主合同项下的全部债务承担连带责任，具体担保 事项如下：
第1条 担保方式
1.1在主合同项下债务履行期届满时，贷款人向债务人提供而未获偿还的借款、承兑垫款及/或贴现款由本保证人在本担保书第2条所确定的保证范围内承担连带清偿责任;在主合同规定的债务履行期届满前，如贷款人根据主合同约定提前向债务人追索，本保证人亦在本担保书第2条所确定的保证范围内连带保证责任。
1.2贷款人和债务人之间就主合同项下的债务履行期限、利率、金额等达成展期协议书或变更有关条款，或贷款人在主合同项下债务履行期内根据主合同规定调整利率的，无需征得本保证人的同意或通知本保证人，且本保证人均予以认可，不影响本保证人依据本担保书所承担的担保责任。
第2条 保证范围
本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，包括介不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、滞纳金、赔偿金、其它有关费用，以及贷款人实现债权的费用，(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、处理质押物费用)。
第3条 保证方式
本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。如债务人未按主合同及时偿还贷款、垫款或其他债务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，贷款人有权直接向本保证人追索，而无须贷款人先行向债务人进行追索。即使有债务人或第三人为债务人在主合同项下的债务提供保证或物的担保，贷款人仍有权选择先行向本保证人进行追索。即使在同时有抵/质押担保或其他保证人的情况下贷款人放弃、变更或解除抵、质押担保或变更、解除其他保证人保证责任，本保证人依然按本保证书的内容对贷款人承担所有保证责任，不因此免除本保证人对主合同规定的所有债务的保证责任。
贷款人发出的索偿通知书是终结性的，本保证人寻此绝列异议。对于债务人拖欠贷款人的款项，本保证人同意在收到贷款人书面索偿通知之日起五日内如数予以偿还，无须贷款人出具任何证明。除非发生明显及重大错误，本公司接受贷款人索偿通知书所要求的款项金额为准确数据。
贷款人亦有权采取认为适当的方式，包括但不限于电话、传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对本担保人进行催收。
第4条 保证责任期
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。
第5条 本担保书的独立性
本担保是独立、持续有效、不可撤销和无条件的，不受主合同效力的影响，不受债务人与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因债务人的欺诈、重组、停业、解散、清算、破产等任何变化而变化。本保证人的保证责任也不因受到任何指令、自身财务状况的改变、与任何单位或个人签订的任何协议而免除。
贷款人根据主合同规定停止发放尚未发放的贷款，停止办理贴现或承兑，提前收回已发放的贷款/贴现款项等，均不影响本保证人依据本保证书所承担的担保责任。
第6条 本保证人特别承诺如下：
6.1本保证人为具有完全民事行为能力的自然人(身份证号码为： )，
愿意用本保证人所有或依法有权处分的资产(包括夫妻共有财产)作担保(注：具体内容详见《配偶承诺书》)，保证履行本担保书规定的义务;
6.2出具本担保书是本保证人的真实意思表示，不存在任何欺诈或的因素;
6.3本保证人向贷款人提供的财产清单和其他所有文件，均是真实合法的，本保证人对此负有不可推卸的法律责任;
6.4根据贷款人的要求，出具"对保"书;
6.5本保证人 财务状况发生任何变化或与他人发生诉讼等事项，均不影响本担保书对本保证人的法律约束力，如发生上述变化，本保证人有义务立即书面通知贷款人;
6.6本保证人的继承人或受让人均受本担保己全部条款的约束。非经贷款人书面同意，本保证人不会转让上述保证义务。
第7条 不视为弃权
在本担保书有效期间，贷款人对债务人和本保证人的`任何违约或延误行为施以任何宽容、宽限或延缓执行主合同和本担保书贷款人应享有的权益或权利，均不损害、影响或限制贷款人依有关法律规定和本担保书作为债权人应享有的一切权益和，也不能视为贷款人放弃对现有或将来违约行为采取行动的权利。
第8条 术语
本担保书所使用术语，除另有明确说明外，均具有与主合同规定相同的含义。
第9条 通知
贷款人与本保证人之间关于本担保书的通知、要求等应以书面形式发送、由专人递送的，收件方签收视为送达(收件方拒收的，于拒收日视为送达日);以特快专递(EMS)方式根据本合同所载地址和联系人发出的书面通知，无论是否被退回，均视为送达;传真方式递交的，收件方传真系统接收传真后视为送达。贷款人以在公众媒体上公告的方式向本保证人催收的，自公告之日视为送达。
本保证人联系地址为：
第10条 争议及纠纷解决方式
本担保适用中华人民共和国的法律，因本担保书所产生的争议，本保证人同意采取主合同所约定的纠纷解决方式。
如主合同和本担保书一并办理了赋予强制执行效力的公证，则本保证人同意贷款人有权就本保证人在本担保书项下所负债务直接申请有管辖权法院强制执行。
第11条 本保证人为自然人时，本担保书于本保证人签字之日起生效。
保证人(签字)：
身份证号码：
年 月 日
担保书4
xx信用社：
我系xx(保证人)，每月工资额xx元，工资由xx(银行)代发，本人自愿为xx(借款人)以每月工资xx作为向贵社借款本金xx元及利息的还款来源。
担保人承诺：在贷款未偿清前，以本人的工资作为清偿借款人本息来源归还贷款本息，直至偿清为止;如担保人因工作调动等其他原因更换工资存折及卡或工资转由单位自发的，担保人将委托代发工资的金融机构或担保人单位代扣工资继续偿还贷款本息;如贷款未偿清前，担保人擅自向代发工资的金融机构挂失担保人工资存折及卡，逃避清偿义务的.，贵社可向有关司法机关报案，依法追究本人涉嫌诈骗信贷资金行为，本人愿意承担由此产生的一切法律职责;本人同意贵社把本人工资担保贷款的有关状况告知本人所在单位。
特此承诺!
承诺人(借款人)：xxxxx
担保人：xxxxx
xx年xx月xx日
担保书5
安徽省隆峰建设工程有限公司第二分公司
本班组全面响应 京城国际住宅小区二期工程的施工进度计划，严格按照设计图纸、规范、图集及地方标准的.要求进行施工，
我班组保证按期保质完成所有施工内容，我班组愿做出以下郑重承诺：
1、工程质量：保证达到施工规范验收 合格 等级;若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣除该工程结算价的 2 %作为违约金。
2、工期：保证 XXX年12月31日完成结构封顶。
因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 1‰ /天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。
严格按照贵单位制定的节点工期进行施工，由于我方原因导致总工期延误超过15个日历天的(雨雪天及不可抗力条件下不能施工时工期顺延)，
贵方可单方解除合同并重新更换施工单位。
3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到《建筑施工安全检查标准》JGJ-20xx要求标准，
每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上，及时配合并完成项目部下达的安全文明施工指令。
4、每栋楼安排一位班组长进行质量和安全检查，保证质量验收一次通过，若未能通过验收，罚款1000元，
两次不能通过时我班组自动放弃在本项目部施工任务，已完成工作量按照合同价进行结算。
保证人：XXX
XXXX年XX月XX日
担保书6
尊敬的签证官女士：
兹担保_____，_________(父亲)、_________(母亲)愿意并具有足够经济能力支付女儿________在法国留学期间的学习、生活、住宿等全部费用。所需费用将在_________抵达法国后转到其在法国的`账户。
父亲：______(签字)
母亲：______(签字)
日期：________年__月__日
担保书7
致分行：
根据你行与___(下称借款人)在____年__月__日签订的贷款合同向借款人提供__的贷款。现我___(下称担保人)愿意担保：当借款人不论由于什么原因不能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。
担保人在此声明和保证：
一、担保人是在___注册登记的经济实体，任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，担保人保证及时通知你行。
二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即____及由此而产生的利息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期，只要担保金额不超过贷款合同的金额，担保人不会因此而解除或减少担保责任。
三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管你行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。
四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人开立在你行的___帐户中扣收，并可加收逾期息。
五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的`责任均不会解除或减少。
六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其它方面签订的任何合同而受影响或失效。
上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题
七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。
八、如果借款人破产或与其它公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此信用担保书下的责任。
九、担保人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。
十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让给他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。
十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性
担保人地址：
担保人名称：
开户银行证明
日期__ 年___ 月___ 日
经济担保书
担保人：____被担保人：____
一、担保人愿意为作经济担保。
二、被担保人在____公司聘用期间，若出现贪污、盗窃、挪用公款或货款(物)不还，劳动合同违约等行为给公司造成经济损失，本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。
三、担保人概况：___姓名及身份证号码：___工作单位：___家庭地址：
邮编及联系电话：
四、担保人与被担保人关系：
五、担保人签字盖章：
六、请担保人工作单位证明其担保资格的真实性： 担保人工作单位负责人签字盖章： 担保人工作单位盖章： 填写时间 ： __年___月___ 日
备注：
1、 请附担保人和被担保人身份证复印件。
2、 担保顺序为：配偶、父母、兄弟姐妹及其他人员，员工的经济担保人应依此顺序选择，担保人应有固定收入。
3、 担保人工作单位只为担保人的担保资格的真实性作证明，不负任何经济责任或连带责任。
4、 担保人工作单位对担保资格的真实性证明时应加盖单位法人章或人事部门章。
担保书8
发包人名称）：
鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的`义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年 月 日
担保书9
申请人：
住所地： 省 市 区 大道 号
被申请人：
住所地： 省 市 区 大道 号
申请事项
依法查封、冻结、扣押被申请人银行存款 元或相等价值的其他财产。
申请理由
申请人诉被申请人 合同纠纷一案，已由贵院受理。由于本案诉讼标的额较大，可能因被申请人的原因使判决不能执行或者难以执行。因此，为了保证今后案件判决的`顺利执行，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，特向贵院提出财产保全申请，望贵院予以准许。如因采取保全措施不当造成被申请人财产损失的，申请人自愿承担一切责任。
此致
人民法院
申请人：
年 月 日
担保书10
一、担保人姓名_________身份证号码_________住址_________
二、本项担保金额最高为贷款合同中的规定的贷款金额即人民币_________
三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行责任的付款通知书
四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人开立在你行的个人账户中扣收，并可加收逾期利息。
五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或者可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。
六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其他方面签订的.任何合同而受到影响或失效。
七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。
八、如果借款人破产或者与其他公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此贷款担保书下的责任。
九、担保人的继承人将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。
十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。
十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何合同（协议或契约）均不影响本担保的真实性、有效性、和合法性。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
担保书11
被执行人：张xxx，男，36岁，汉族，个体业主，现住xxxx省xxx县xxx镇xx街xxx号。
担保人：贾xxxx，男，36岁，汉族，个体工商户，现住xxx省xxx县xxx镇xxx街xxx号。系被执行人的朋友。
原告丁xxxx诉被告张xxx债务纠纷一案，xxx省xx县人民法院已经作出判决，并于xxx年xx月xx日生效，原告丁xx于xxx年xxx月xxx日提出申请执行。但被执行人张xxx确有困难。
被执行人张xx虽有一处正在建设中的楼座可供执行，但如果将此楼座查封，不准建筑，将会张xxxx造成巨大损失。预计该楼三个月后即可竣工，然后作为商品房销售，他完全有能力履行该判决。为了使被执行人免遭巨大损失，担保人愿以产权属于个人的一辆黑色奥迪轿车作抵押物，至xxx年xxx月xxx日止，张xxx仍然不履行义务时，愿以这辆价值xx万元的'轿车拍卖来抵还债务。请人民法院批准，并向申请执行人作疏通工作，以便达到延缓执行的目的。
此致
xxx省xxxx县人民法院
被执行人：张xxxxx
担保人：贾xxxxxxx
xxx年xx月xxxx日
担保书12
致：__________________
根据____________(以下简称借款人)的贷款申请和你行与借款人于_______年______月______日签订的贷款合同(协议或契约)，你行贷给借款人人民币金额(___________________)，贷款利率_________，贷款期限自_______________至________________。
在此，我___________________________(以下简称担保人)愿为上述合同中的借款人提供担保，并愿为之承担在合同中所有连带经济责任，特郑重声明如下：
第一条本担保人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人。本担保人以足够偿还本担保金额的财产作保证，保证履行本担保书所规定的义务。本担保人并在此声明，本担保书的开立已依法办妥一切必要手续，是合法的、有效的。
第二条本担保书担保最高金额为贷款的本金人民币___________________________及该贷款的全部应付利息及费用。
第三条本担保书为无条件不可撤销的担保文件，担保人的任何其他经济行为不改变本担保书的真实性和有效性。
第四条担保人收到你行出具的借款人未能按期支付到期应付款项的证明及要求担保人履行担保责任的付款通知后，保证按付款通知规定的付款日，主动无条件向你行付清全部应付担保款项。你行出具的.借款人无力支付到期应付款项的证明和要求担保人履行担保责任的付款通知是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。
第五条本担保书不受借款人上级单位任何指令的制约，不受借款人与任何单位签订的任何协议、文件的制约，也不受借款人破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程及关、停、并、转等各种变化的制约，本担保书始终有效。
只要担保的贷款本金不增加，你行对本担保贷款的合同任何修改或变通执行，均不改变担保人对贷款本息、费用偿付的担保责任。
第六条担保人若未按你行通知期限偿款，担保人在此授权你行直接借记担保人账户，账号附后。
第七条担保人如遇撤销、改组、破产或其他原因，失去担保资格和能力时，须提前3个月主动通知你行并推荐继承担保人，经你行确认继承担保人后，担保人协助办理担保责任转移手续。在转移担保责任未办妥前，担保人仍承担担保责任。
第八条本担保书自签发之日起生效，至借款人或担保人偿清全部借款本息时自动失效。
担保人(盖章)：___________________
法定代表人(盖章)：_______________
担保人地址：_______________________
担保人电话：_______________________
担保人：___________________________
开户银行及账号：___________________
担保书13
担保人：_____省_____市__________房地产公司
地址：_____市_____路__________号
法定代表人：__________职务：__________
担保人就_____市_____房地产公司诉_____市_____物业管理公司债务纷一案，对担保人所提先予执行申请提供担保。
担保财产如下：
本房地产公司所有的_____汽车_____辆，价值为__________元人民币。
此致
敬礼！
____人民法院
担保人：___
__年__月__日
担保书14
担保人：
单位全称______________________ 住所地_______________
机构代码证号_________________________ 单位全称______________________ 住所地_________________
机构代码证号_________________________
法定代表人：姓名________________联系方式___________________ 担保人就被担保人与______________一案，对被担保人所提出的财产担保提供担保。
担保内容如下:
此致
_______市_________区人民法院
担保人：______________
_____年_____月____
担保书15
甲方：
乙方：
乙方因经营周转需要向银行提出借款申请但又提供不了银行要求的相应抵押物，请求甲方将其所有的位于浔阳区 路 号面积为 平方米的房屋(房产证号 )为其的抵押担保，双方经协商，就此达成如下协议：
一、抵押物：
浔阳区 路 号面积为 平方米的房屋(房产证号 )。
二、借款担保：
1、借款：乙方用甲方房屋向银行提出的抵押借款应单独作为一笔借款，单独签订借款合同，借款金额不得超过甲方房屋现行市场价(或按银行要求进行评估的`评估价)，如超出，超出部分甲方不在房屋价值外承担任何担保责任，借款时间不得超过 年，在此时间内，如乙方还清借款后又需再次借款，未经甲方另行书面同意，乙方不得以本协议房屋擅自做抵押。
2、甲方同意为乙方的前款借款以本协议第一条房屋提供抵押担保，并协助乙方及银行办理抵押登记手续。
三、权利和义务及违约责任：
1、作为借款抵押物的房屋其所有权、使用权等均属甲方，乙方不得以本协议为依据对房屋提出任何权利主张。
2、乙方应确保所借款项用于与银行签订的借款协议中约定的用途，如改变借款用途，一经发现，按本协议其向银行所借款项20%向甲方支付违约金。
3、借款到期后，乙方应按借款合同的约定即时向银行归还借款及其利
息，如逾期还款，按应还借款及其利息总额的20%向甲方支付违约金。
4、银行如因乙方未按约定还清借款及其利息而行使抵押权，如由此导致甲方对抵押房屋所有权的丧失，乙方应按甲方丧失房屋所有权时抵押房屋的市场价(不扣除折旧和土地使用年限)和装饰的价值(不扣除折旧)总额的120%向甲方承担赔偿责任。
5、乙方按其与银行签订的借款合同约定向银行还清借款及其利息，同时应主动或协助甲方办理抵押登记的注销，并由甲方收回全部房屋所有权凭证，如有违反，乙方按本协议其向银行所借款项20%向甲方支付违约金。
四、其他
本协议一式二份，双方各持一份，自各方签字(盖章)之日生效。
甲方：______________ 乙方：______________
______年____月____日 ______年____月____日
【担保书】相关文章：
担保书05-17
[经典]担保书05-17
职位担保书05-23
委托担保书05-18
司机担保书03-20
欠款担保书04-04
收银担保书04-07
学生担保书12-26
履约的担保书08-13
货款担保书08-03