履约承诺书汇总十篇
在充满活力,日益开放的今天,承诺书在我们的视野里出现的频率越来越高,承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思,表示以书面形式。那么问题来了,到底应如何写一份恰当的承诺书呢?下面是小编为大家整理的履约承诺书10篇,希望对大家有所帮助。
履约承诺书 篇1
章丘市政府采购中心:
如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备(编号ZQDL-20xx-008)投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按《中标通知书》的要求,履行签订合同前的一切责任和义务。
如我方违约,愿凭贵处开出的.违约通知,按违约涉及金额的30%作为违约补偿金,于5天内另支付予贵处;我方愿服从违约事实的处理意见,保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。
特此承诺!
投 标 人((公章):扬州市星慧照明有限公司
授权人/代理人(签字或盖章):
电 话:0514-4xxxx999
传 真:0514-42xxx9
承诺日期:二○○六年四月二十日
履约承诺书 篇2
致:江苏中盛建设集团齐鲁建设有限公司
我 唐金广 作为 胡集黄堆社区一期工程的劳务分包方,参加该工程劳务承包﹙包括人工、周转材料、耗材、机械等﹚,向贵司作如下承诺:
1、我司对所签订合同各条款已充分考量,为双方洽商一致后的真实结果,对前期的资金投入已有充分准备,合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我保证不以任何理由中途停工,忠实全面的`执行本项目劳务承包合同。
2、为了保质保量的完成该项目,合同签订后本人保证安排 技术负责人一名、放线员一名、专职安全员一名作为本工程的主要管理人员,自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理,约定人员于20xx年9月10日前不到齐同意由贵公司派入,工资按实发金额双倍由贵公司扣除,到场管理人员无专业证书视为没有到场,并且本人自愿放弃承包权由贵公司直接接管工人队伍。
3、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的
施工进度、质量、安全和文明施工全权负责,并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。
5、同意按30万交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。
6、保证将按贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷,若因我负责经营管理的项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我承担,并以履约保证金及该项目的应收款项作为担保。
7、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的工程施工协调会议,对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告,不得有所隐瞒,双方相互沟通。如因现场施工中出现的本人承包范围内责任问题遭村委会及政府投诉,同意一次扣罚 1000 元的履约保证金。本人承诺贵公司现场管理人员及监理人员开具的罚款单及整改通知单及时签收并且及时整改,不签收愿接受罚款500元每次;
8、本人承诺在贵公司材料供应及时于20xx年黄堆社区一期工程不能达竣工交付,保证金30万及本人承包除人工费(人工费按建筑面积每平方120元计算)以外的合同价款一并由贵公司扣除,并且承担因此给贵公司造成的损失。
9、本人承诺除贵公司供应的材料质量原因以外的一切原因导致质量责任由本人承担赔偿及维修,并且本人承担所有工人安全责任及事故赔偿。
10、本人同意于20xx年9月 日达不到二层封顶,自愿放弃承包权,由贵公司直接接管工人队伍,保证金30万作为罚金贵公司不予退还。
承 诺 方: (签字)
年 月 日
履约承诺书 篇3
XXX:
我单位自愿参加 开封市古城墙东段北部绿化景观 工程的投标,保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标 、围标、买标、卖标。
若有幸中标,在工程施工过程中,我单位一定科学计划、精心组织,确保工期、质量、安全,保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员(包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员)按时全部到位,未经业主同意不随意撤离;保证按投标书承诺的.投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施;保证不违法转包、不非法分包所中标工程,随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺,甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚,无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投 标 人:XXXX有限公司(盖章)
法定代表人: (签字并盖章)
日期:20xx年4月18日
履约承诺书 篇4
甲方:
乙方:
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的'违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份,具有相同法律效力。甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):
履约承诺书 篇5
乙方:
1、我方承诺:在签订此合同协议书前已充分阅读理解《专用合同条款》及《通用合同条款》;已充分了解考察了施工现场,结合我方以往的施工经验,能够做好合同内的工作及现场管理工作,服从甲方对我方的管理。
2、我方承诺:对本单位施工人员定期进行安全教育,建立健全安全管理制度,保证施工人员遵守甲方的规定,服从甲方现场管理人员的管理。承诺文明施工,保证现场不出现消防安全事故和工伤事故,当甲方管理人员发现重大不安全因素时,随时有权要求我方停工整改,损失由我方承担。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡,由我方完全负责。
3、鉴于本工程具体情况,我方理解甲方有可能随时调整工期,在协商一单价时我方已充分考虑了工期调整可能带来的影响,因此我方承诺无条件接受甲方调整工期的要求,工期调整后单价也不作任何调整。
4、我方承诺:合同中约定的工程数量为暂定工程数量,甲方有权根据现场实际情况对施工段落进行调整,并按照实际完成的工程数量进行款项结算以及支付。
5、我方充分理解甲方关于施工标准化的.要求,积极配合发包人标准化建设工程的检查、屏蔽工作,确保营造优质、安全、文明标准化施工工地。
6、我方承诺:认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定,施工前向施工人员进行技术交底,直到每个工人熟悉操作工艺,施工中要求严格按操作工艺施工,对施工质量严格控制,确保工程质量。
7、我方承诺:认真保管并合理使用甲方提供的材料、机具、设备等,并承担我方施工所需的施工材料的卸车、转运以及保管费用。
8、我方承诺:由我方自带脚手架、模板及相关施工机具,并承担相应费用。
9、我方承诺:部分路基工程为暂定施工任务,甲方根据现场实际施工情况,调整我方工作内容,我方无条件配合并服从。
10、我方承诺:在需加筑围挡配合正常施工作业的路段而产生的相关费用均由我方自行承担。
11、我方承诺:自行配备满足施工需要安全保通人员,若甲方认为不能满足现场施工需要,我方无条件增加人员,并承担相关费用,安全保通人员无条件配合项目部保通部调度安排。
12、我方承诺:严格按照甲方持证要求持证,持有交安C证、施工员证、测量员证人员各一名,甲方后期根据现场施工情况随时调整,我方严格遵守并承担相关费用。
13、我方承诺:我方合同签订人保证每月在施工现场至少现场管理20天,不足20天为我方违约,甲方有权按照3000元/天从我方劳务款中扣除违约金,现场考勤由甲方现场副经理负责,若有特殊情况需向甲方项目经理提出书面申请,并报甲方计划部门备案。
14、我方承诺:农民工工资的发放由甲方财务部代为发放,每次新进人员身份证扫描件交甲方计划部门登记备案,统一办理农民工工资卡,由我方提供真实准确的农民工工资发放证明,经甲方核实无误后,甲方根据资金及我方劳务计量款情况将农民工工资汇入农民工工资卡,具体实施细则以甲方财务部下发文件为准。
15、我方承诺:认真妥善保管甲方提供的安全防护用品,待我方施工结束后归还甲方,如出现安全防护用品缺失的情况,我方将照价赔偿。
16、我方承诺:认真履行遵守甲方通用合同范本第23条禁止转包或分包的规定,如甲方发现我方有转包情况,我方承担违约责任,承诺5天内整改完毕,否则将在5日内无条件退场,甲方按照施工完成的所有合格工程量全部以《XXXXXX工程劳务分包工序及单价表》中合价的70%对我方办理结算,并没收我方履约保证金。
17、我方承诺:严格按照甲方计划部门出具的履约保证金确认表向甲方缴纳足额的履约保证金。
18、我方承诺:我方进场人员投保的人身意外伤害保险由甲方统一购买,按乙方承担最终施工任务投资比分摊。甲方与保险公司办理完成投保手续后在乙方的末次计量款中一次性扣除。乙方必需为自有机具设备购买足额商业保险,
费用已含在劳务分包单价中,任何关于乙方设备的损坏、丢失、灭失等均由乙方自行负责。
19、我方承诺:设计大电无法接通段落,自行配备发电机设备,相关费用已包含在单价表中,零星发电产生的费用由我方自行承担。
20、我方承诺:严格按照甲方工程部门下达的技术交底完成全部工作内容,若有任何一项合同清单内包含的工序内容不施工或部分施工的,我方承担违约责任,施工完成的所有合格工程量全部以《XXXXX工程劳务分包工序及单价表》中合价的70%对我方办理结算,并没收我方履约保证金。
履约承诺书 篇6
在(招标编号: )招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人):
公章:
法定代表人或授权代表(签字):
年 月 日
履约承诺书 篇7
xx-xxx-xx〈招标人(业主)〉:
我单位自愿参加 xx-xxx-xxx-xxx-xxx-x 工程的投标,保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标 、围标、买标、卖标。
若有幸中标,在工程施工过程中,我单位一定科学计划、精心组织,确保工期、质量、安全,保证按投标书承诺的`本合同工程任职的主要人员(包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员)按时全部到位,未经业主同意不随意撤离;保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施;保证不违法转包、不非法分包所中标工程,随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺,甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚,无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投 标 人:xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx(盖章)
履约承诺书 篇8
为保护民工的合法权益,不拖欠民工工资,本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格,郑重承诺:
我单位承建的` 工程,将保证做到:
1、遵守国家的有关工程建设的法规,自觉维护和规范建筑市场秩序,诚信守法,按照《劳动法》规定雇佣和使用民工,工资将直接发放给民工本人,在获得工程款后,优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠,杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访,及其它突发事件或公共事件,我单位愿意接受业主的处罚,同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位:(公章)
法定代表人或授权代理人(签字):
日 期:年 月 日
履约承诺书 篇9
为加强本工程项目管理,严格履行与甲方签定的工程建设承包合同,圆满的完成本项工程,确保工程施工质量、安全、工期,避免用工、工程款回收风险,我作为××工程项目的承包商,向公司作如下郑重承诺:
一、作为本项目的承包商,我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止,自始至终全过程常驻工地现场,严格按照有关工程项目管理的.要求及合同条款进行项目管理。
二、同意按××万元交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。
三、严格遵守国家安全生产制度,按照安全操作规范施工,做好安全防护工作,施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失,根据××条款,我愿意承担全部责任和因此发生的费用。
四、严格遵守国家施工质量规范和标准,保证工程质量达到合同约定,若因工程质量问题引发投诉或纠纷,给公司造成损失,最终由我承担。
五、加强组织管理,科学、规范施工,保证施工进度,如因工期延误给公司造成损失,我自愿承担。
六、加强合同履行证据意识,保证工程验收资料、价款结算资料完整,若因施工资料遗失、欠缺给公司造成损失,我愿承担。
七、工程合同××条款中规定:发现并确认乙方有弄虚作假行为的,要向甲方赔偿工程总价款3%的损失,我愿意承担。
八、根据合同××条款,如果不能按照投标文件的承诺履行合同(包括设备配备和人员配置),我愿意赔偿相应损失。
九、合同××条款规定:承包人在投标书中填写的资料,属于合同文件的组成部分,承包人应全面履行其所做的承诺。否则,承包人应按××条款标准向业主支付违约补偿金。如果我不能保证全面履行其中的约定,愿意承担相应条款规定的违约补偿金。
十、依法用工,保证上岗人员有合格证明或资格,若因违反劳动法规给公司造成损失,我自愿承担。
十一、遵守法律,足额、按时发放雇用人员的报酬,保证不拖欠工资款。若因劳资纠纷引发投诉或纠纷,给公司造成损失,最终由我承担。
十二、加强安全风险控制,保证给进场施工人员购买安全保险。
十三、其他未尽事宜不能满足合同要求而受到甲方的违约处罚,我自愿承担。
我以上之保证,为无条件之承诺,在公司向我追偿时,我放弃抗辩权。
承诺人(签字并捺印):
年 月 日
履约承诺书 篇10
阜阳市建设委员会:
如果我方在贵中心组织的投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按要求向贵中心专户缴纳中标保证金。
同时按《中标通知书》的.要求,履行签订合同前的一切责任和义务。 特此承诺!
投 标 人(公章):扬州润光照明电器有限公司
授权人/代理人(签字或盖章):
承诺日期:20xx年5月18日
【履约承诺书】相关文章:
履约的承诺书05-13
履约承诺书06-26
履约承诺书05-31
诚信履约承诺书08-19
履约承诺书15篇11-09
履约担保书07-03
(经典)履约担保书06-20
履约担保书(精选)10-02
履约的担保书06-16
履约的担保书07-27