当前位置：雨轩范文网>合同范文>租赁合同>机械租赁合同

机械租赁合同

时间：2023-08-03 12:16:00 租赁合同我要投稿

机械租赁合同[经典]

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的机械租赁合同，希望能够帮助到大家。

机械租赁合同[经典]

机械租赁合同1

　　出租方：________________（甲方）签订地点________

　　承租方：________________（乙方）签订时间________

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、装卸机械的名称型号、车牌号、发动机号、设备编号，数量，质量：

　　________________________________。

　　二、用途及作业地点：

　　1、乙方租用的装卸机械只限于在商定的铁路装卸作业范围内进行装卸作业，租赁期间的行车安全、操作安全、人身安全、作业前后附属作业均由乙方负责。

　　2、装卸作业地点为_______车站_______________________。乙方应按铁路规定装卸作业时间完成铁路装卸作业任务。

　　三、租赁期限：

　　自_______年_____月_____日起至_______年___月___日止。

　　四、租金及清算方式：

　　1根据铁路实行“统一费率、统一收费、统一清算”的规定，乙方的装卸费通过甲方清算。

　　2、甲方机械设备的租金按每月乙方装卸费的_____％收取，装卸费的______%由甲方按月通过银行在次月的`25日前汇入乙方提供的银行账户（不计利息）。

　　五、租赁机械的保管与维修：

　　1、乙方所租机械要妥善使用保管。租赁机械返还时，双方检查验收，如因乙方保管使用不善，造成租赁机械损坏、丢失的，乙方要按实际损失向甲方偿付赔偿金。

　　2、租赁期间租赁机械的日常维修保养、大、中修及费用由乙方承担。

　　3、甲方负责租赁期间租赁机械（特种设备）的年度检验工作，费用由乙方承担。

　　六、甲乙双方的权利和义务

　　1、因铁路局或甲方装卸车需要以及其它原因（抢险救灾）需要时，甲方对乙方租用的装卸机械有调配权。

　　2、乙方的装卸工作人员的日常管理、安全、培训、考核由乙方负责，装卸搬运工作和租赁机械的使用管理受甲方监督、检查和指导。对乙方在装卸作业过程中违反铁路安全管理规定的行为，甲方有权按双方签定的《装卸搬运协议》约定对乙方按违约进行处理。

　　甲方：____（盖章）

　　法定代表人签名：____

　　____年____月____ 日

　　乙方：____（盖章）

　　____年____月____日

机械租赁合同2

　　承租方：(以下简称甲方)

　　租方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则，双方进行了充分磋商，就工程机械设备租赁事项，乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款，以资共同遵守。

　　1、租赁机械详情：

　　1.1租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等：

　　1.2出租机械地点：

　　1.3机械使用地点：梅关大道

　　1.4机械租用期限：租赁期暂定10个月，预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。

　　1.5进场时间：9#楼塔吊自20__年8月6日起租，其他塔吊安装完毕调试合格之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间，按实际发生时间结算，但租赁价格不变，租赁不足月部分按每天566.67元计算。

　　1.6租赁期内乙方指定现场代表应提前7天通知对方并确认，同时对前任工作所签署的文件予以认可。

　　2、租赁费用计算机付款办法：

　　2.1__月__台;进退场费、元/台。进退场费分三次付清，塔吊安装调试完毕后首次支付进场费10000元，主体封顶后支付10000元，余款10000元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。

　　2.2机械先使用后付租赁费，其租赁费每月结算一次，并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付，最后一次结算(包括续租)，双方办理总租赁费汇总结算单，并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由，不按期付款(拖延支付期不大于15天，免计滞纳金)，甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。

　　2.3该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。

　　2.4春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。

　　3、出租方职责和权利：

　　3.1提供的中联QTZ80塔机应符合国家标准，必须是xx后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全)，整机状况完好，每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外，如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时，甲方应及时通知乙方到现场进行抢修，确保机械正常运行，如因出租单位原因造成工程停工24小时，按实际停工时间双倍扣除台班费。

　　3.2乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格)，附墙材料由乙方负责，甲方配合安装。

　　3.3负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证，并复印一份交甲方。

　　3.4安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作，在自检合格后乙方应及时办理报批资料，甲方应予配合，并配合检测工作，同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。

　　3.5塔机投入使用后的运行记录由乙方负责，按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册，确保设备处于安全可靠的运行状态。

　　3.6操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证，操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定，严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。

　　3.7出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故，引起的各种损失由出租方承担损失。

　　3.8在使用期限内，使用机械的所有权属于乙方，甲方对使用机械只有使用权，甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内，如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移，其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。

　　3.9乙方负责常规维修、保养的材料费用，如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。

　　4、承租方职责和权利：

　　4.1承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定，严禁违章指挥作业。

　　4.2承租方配合出租方进行该塔机的取证工作，有权对所租机械进行监督、不定期检查，如发现安全隐患有权要求停机整改，严重的应停机使用，并按实际停工期扣除相应的台班费用。

　　4.3出租方按需要配备司机，专职指挥由甲方负责，司机应服从指挥信号，承租方对司机视线不明的吊装，应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦，对吊物的重量及高度、幅度予以告知，负责塔机吊钩以下部位的安全责任。

　　4.4承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。

　　4.5承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子，并负责设备接地防护工作。

　　4.6承租方对制作的基础质量负责，承担因基础所导致的安全责任。

　　4.7甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通，应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担)，确保容量60K2、基础砼强度不小于C35，并经甲方技术负责人签字确认的依据。

　　⑵确定塔机进场日期，提前十天书面通知乙方，并于进场日两天前做场地准备，保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25T以下，如因甲方现场环境所致需用25T以上吊车，所增加费用由甲方承担。

　　⑶按要求设置配电箱，并保证一机一闸一保，乙方塔机进场时，甲方需将安全可靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内，电源线需符合国家标准三相五芯，规格为3×252+2×162电压达到380伏35-95千瓦要求，做好重复接地，排除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架，并按国家规定做好周边环境的防护措施。

　　⑷负责按乙方提供的图纸完成塔机基础及各种预埋件的施工，并保证尺寸的准确性。处置妨碍塔机安全运行的障碍物。

　　⑸塔机进场安装时，甲方应积极配合，负责安拆塔机所需的辅助人员。如因塔机基础的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移，而导致塔机无法安装，在可补救的情况下甲方应对乙方采取的补救措施提供相应的辅助工作(如需氧气乙炔、焊工等)。由此类情况而产生的一切费用用由甲方承担。

　　⑹安装塔机附墙时，甲方要搭设平台。塔机拆除时，甲方要搭设附墙杆拆除平台并清除塔机基础附近建筑垃圾、积水等有碍拆除时的物件。

　　⑺、为乙方派驻塔机司机提供住宿和就餐方便。

　　⑻乙方塔机司机必须服从甲方统一管理，如有无理取闹，故意刁难现象，甲方有权向乙方领导进行反映，情节严重者甲方有权要求乙方调换塔机司机。

　　⑼甲方应及时将塔机在运行中出现的故障通知乙方。

　　⑽甲方应配备持证、熟练的指挥人员进行现场指挥，以免发生事故。在安排工作时，留出一定的设备保养时间。

　　⑾甲方负责向当地安监站进行申报装、拆、顶升告知。

　　⑿、塔机进入施工现场后，因甲方现场施工碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的，由甲方负责赔偿。如在现场发现塔机电缆及零部件等丢失均由甲方负责赔偿。

　　⒀按时向乙方支付租赁费。

　　⒉乙方的权利和义务

　　⑴合同签订生效后，负责按期给甲方提供基础图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机，并能保证正常使用。

　　⑵认真安排塔机进场计划，按时完成塔机的安装拆卸工作，让甲方能按时使用。

　　⑶向甲方提供塔机装、拆资质等相关技术资料。

　　⑷配备操作熟练持证塔机司机上岗操作，并指定现场负责人联系日常工等具体事务。

　　⑸负责对出租设备进行日常维修保养。租赁期间非甲方责任发生的一切维修保养费用均由乙方承担。

　　⑹机组人员应遵守工地的消防、卫生、安全等规定。听从现场指挥人员的.正确指挥，积极配合甲方完成生产任务，但有权拒绝违章指挥。

　　⑺工作中途停工及如因乙方不能控制的因素(如暴风雨雪等其它不可拒的地质恶劣天气)所造成停工的，设备租金照计。租用期间因甲方或第三方原因造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方承担。注：雷电天气及风力达到六级以上(含六级)的，塔机必须停止使用，否则造成的一切损失均由甲方承担。

　　⑻甲方超过约定支付租金时间一周后未支付租金的，乙方有权将所租塔机就地封存或拆回，甲方不得干涉。

　　⑼乙方负责进行申报检测，检测费用由乙方承担。

　　九、塔机安装、拆卸安全生产管理责任

　　⑴甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　⑵甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。

　　⑶施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整，夜间施工提供照明设备，负责设置作业区域安全警戒线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。

　　⑷乙方人员必须持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。

　　⑸施工前，甲方派顾春华同志负责有关安全工作并予以协助乙方，乙方派王未同志负责机械设备的有关安全工作，双方应经常联系、合作，预防事故发生。

　　⑹双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定，按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况，双方都有权拒绝执行。

　　⑺设备安装调试完毕后，双方一起参加验收，向有关部门申报，合格后方能投入使用。

　　十、违反合同处理

　　⑴甲方出现违章指挥，严重影响安全生产，所造成的经济损失由甲方负责。乙方可以提前终止合同。

　　⑵塔机司机不服从甲方现场人员的正确指挥，甲方有权提出更换司机。乙方接到通知后，三日内解决。如因乙方没有按期解决，所造成的损失，经双方协商确定后，由乙方负责。

　　⑶因甲方的责任，塔机进场后未能及时安装使用，从进场之日起，乙方按月租金50%收取甲方停机台班费。因乙方的责任，不能如期提供塔机，由乙方给甲方月租金的50%的赔偿。

　　十一、甲方派顾春华同志为现场负责人，乙方委派郭会文、王未同志为现场负责人联系日常工作等具体事务。

　　十二、其它

　　本合同未尽事宜或在履行中发生争议，由双方协商解决。协商无果，由乙方所在地法院解决。

　　本合同一式叁份。签字盖章且乙方收到进、场费后合同方效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

机械租赁合同3

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确出租方和承租方之间的权利义务关系，本着平等互利，协商一致的原则，特签订本合同，并共同遵照执行以下条款：

　　一、租赁内容：

　　1、设备名称：

　　2、数量：

　　3、租赁期限：

　　4、作业地点及内容：

　　5、进场时间：

　　6、赁台班单价：

　　7、进出场费用：

　　8、结算方式：每月25日～30日办理结算一次，次月5日之前根据项目部实际资金状况支付费用。

　　二、承租方的权利和义务：

　　1、乙方应根据交通部、公安部及有关部门对机动车辆使用管理法规、使用好车辆。

　　2、甲方不得强迫乙方人员违章使用车辆作业。

　　3、车辆到达作业场地后，甲方应提供安全生产条件，以利车辆正常作业和运行;甲方负责机械的安全生产和调度工作，若应甲方违章指挥或调度发生安全事故，造成的损失由甲方承担。

　　4、乙方自行提供驾驶员在工地的吃住费用，甲方不承担。甲方提供吊车的停车场地。

　　三、出租方的权利及义务：

　　1、乙方应提供证照齐全的完好车辆供甲方使用。

　　2、派出车辆的驾驶人员和操作手应持证上岗，服从甲方的.工作安排和安全管理。

　　3、乙方驾驶员和操作手如不服从甲方管理和正确指挥，影响工作，甲方应立即与乙方代表联系并协商处理，如乙方原因导致安全事故，责任由乙方承担。

　　四、本合同生效后，即具法律效力，未经双方协商同意，任何乙方不按合同执行，违约方应承担另一方因此造成的经济损失。

　　五、本合同生效后，双方应互守信用，共同遵守合同;如发生争议，可向当地仲裁机关申请仲裁或向当地法院诉讼。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后方能生效;合同履行完毕后，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　承租单位： (以下简称甲方) 出租单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，按照平等互利的原则，甲乙双方经过友好协商，就工程机械租赁事宜达成一致，签订本合同。

　　一、机械名称及型号：

　　名称：

　　型号：

　　二、租赁用途及使用地点：

　　租赁用途：

　　使用地点：

　　三、租用期限

　　自年月日起至甲方通知终止租赁之日结束。若乙方未经甲方同意擅自撤走机械或驾驶人员，甲方有权不支付乙方全部租金。

　　四、租金计算方法

　　1、计费时间：按机械机械进场实际使用之日计算租金，月租金元(大写： )。不满壹个月，按实际使用天数计算租金元/天。

　　2、机械进出场时发生的运输、装卸等调遣费用，使用时间在三个月内的由甲乙双方各付一半,使用时间超过三个月的由乙方承担全部进出场发生的费用。进场时由甲方垫付进场拖车费用。若因乙方机械设备故障耽误甲方正常施工时，甲方有权扣除当日租金。

　　五、付款方式

　　甲方每月给乙方结算一次，按当月结算费用的 %支付给乙方。合同终止后，剩余租赁款一次性结清。

　　六、机械维修、保养及费用

　　1、乙方必须保证机械技术状况良好，运转可靠，常用配件齐全，机械发生的一切维修保养费用全部由乙方承担，如果乙方机械不能满足甲方施工要求，甲方有权要求乙方更换设备或终止合同。

　　2、乙方必须在甲方规定的时间内做好机械的正常检查及保养维修，保证机械每月28天的正常运转,不足28天的按照月租金折算费用从当月租金中扣除并甲方有权终止合同

　　七、驾驶人员责任

　　1、乙方每台机械配备一名技术娴熟的专职驾驶员，其工资及保险等所有费用由乙方承担。乙方驾驶员必须绝对服从甲方的工作安排，并遵守甲方的各项管理制度，保证每天24小时都能够上班。如果乙方驾驶员不服从甲方管理或技术水平不能满足甲方施工要求，甲方有权要求乙方更换驾驶员或终止合同。

　　2、乙方操作工人必须按甲方要求填写机械运转记录，如未达到甲方要求，甲方将给予50元/次的处罚，罚金在租赁费用中扣除。

　　八、施工质量与安全

　　1、乙方应对设备、人员的安全负责，服从甲方的安排，严格遵守安全操作规程。驾驶人员严禁酒后上岗操作，若因乙方失保、失修或操作不当造成的损害，责任由乙方全部承担。

　　2、机械设备使用过程中因操作人员操作不当或机械故障发生的一切安全问题，由乙方承担全部责任。

　　九、附则

　　1、其他未尽事宜，双方共同协商解决。

　　2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方一份，自合同双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机械租赁合同4

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　依据《中华人民共和国经济合同法》，甲、乙双方经协商一致，本着平等、自愿的原则签订本工程机械租赁合同。双方务必自觉遵照本合同执行。

　　一、施工地点：由乙方指定施工作业现场。

　　二、机械类型及价格：

　　三、租赁方式及条款：

　　1、乙方以月租的形式租赁甲方机械，机械预热、修理和移动都由甲方负责，每月工作27天，3天为维修机械时间，每天工作9小时，如机械工作时间不能正常工作，扣除修理时间。

　　2、因下雨条件不利于施工，或施工过程中不需要机械作业，或不可抗力、或不可预知的情况下机械停机，甲方不负责任何费用。租用期间，如下雨达到50mm以上按实际时间计算；因自然天气、气候(如北方的冷空气、沙尘暴、下雪结冰)等情况，期间按实际时间计算；在后期收尾阶段，机械工作不到15天(含15天，9小时/天)的按实际时间计算工作时间，达到15天的(9小时/天)按包月计算。

　　3、付款方式：每月一结

　　4、进场费：一台共计3000元。

　　5、机械的看护、维修、保养由甲方负责。

　　6、由乙方提供机械作业所需的柴油，其它油料由甲方负责。机械进场时需由甲乙双方确认机械内存柴油量。退场时需甲乙双方重新确认机械内存柴油量，以确保机械进场、退场时机械内存柴油量一致。

　　7、甲方应提供性能良好的机械，并配备合格的机械操作人员，甲方的机械操作人员应听从乙方现场人员的指挥。按时按线路到达指定地点，按乙方现场人员的要求作业，乙方的机械操作人员可随时调运和操作机械。如甲方的机械性能不好和操作人员不听从乙方人员指挥，乙方有权要求甲方更换操作人员或机械退场，中止合同，并从台班中扣除甲方的机械进场费。

　　8、甲乙双方以机械具体工作时间的形式确定机械实际作业时间，双方都必须掌握和记录，并到月底核对。乙方付甲方的机械租赁费，若有拖欠，甲方有权停机停工。

　　9、机械的进场费由乙方承担，退场费由甲方承担，若乙方的租赁期小于二个月(含二个月)，则进场费和退场费均由乙方负责。

　　10、甲方所派的`机械操方作人员的吃住由甲负方责。

　　11、以上租赁价格为不含税价格。如乙方需要发票，则多租赁价格在现有价格基础上上浮百分之五。

　　四、安全要求

　　1、甲方(包括机械操作人员及其他人员)，必须严格按照工作施

　　工技术规程进行作业，机械操作人员和维修人员必须严格按照机械的操作和维修保养规程安全作业，其他人员未经允许不得进入工地。

　　2、甲方必须严格遵守工地规章制度，服从乙方现场人员的指挥和上级有关部门的监督管理，机械必须停方在乙方指定的位置，未经允许不得擅自移动和操作机械。

　　3、甲方必须遵守国家的法律法规。

　　凡是违反上述条款所造成的不良后果和损失，乙方概不负责，同时乙方有权要求甲方更换机械操作人员或机械退场，中止合同，并从台班费中扣除甲方的机械进场费。

　　五、仲裁与调解

　　如发生合同争议或经济纠纷，双方本着合作、互谅的原则协商解决，如双方不能达成协议，则由仲裁部门或人民法院进行仲裁裁决。

　　六、本合同经双方签字盖章后立即生效，到工程款结清后自动终止，本合同

　　一式两份(每份三页)，由甲乙双方各持一份。

　　出租方(盖章)

　　承租方(盖章)

　　法定代表人签字：

　　帐号：

　　联系电话：

　　日期：

机械租赁合同5

　　甲方（承租方）：______________________

　　乙方（出租方）：______________________

　　根据《经济合同法》的有关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商，现达成如下协议：

　　一、租赁机械名称及规格型号：

　　乙方向甲方提供吊车_______辆，车号为_______，型号：_______，配备操作人员_______名。

　　二、双方的义务：

　　1、甲方负责安排乙方出车；

　　2、乙方应遵守甲方及业主规定的各项管理制度和规范；

　　3、乙方必须服从甲方的'统一安排，持证上岗，保证甲方用车。行车安全、第三者安全责任险由乙方负责；

　　4、乙方自带的随车司机，搞好机械设备的日常维护保养工作，保证车辆的完好，每月正常维修不超过壹天；

　　5、甲、乙双方应做好各自的安全防护和管理，因乙方所派司机驾驶不当或违章作业造成损坏和事故的由出租人自负，如果致使甲方不能按合同规定正常使用租赁车辆，甲方不负担此期间的租金，乙方应承担每日租金等额的违约金。

　　6、乙方必须保证24小时随叫随到，保证甲方用车。

　　三、租赁期限：

　　乙方车辆进场后按月租赁，从甲方正式使用之日起计算，即自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　四、车辆施工内容、地点：

　　由甲方统一安排。

　　五、租赁费用：

　　租金_______元/月（壹万元/月），月末支付，燃油和司机的吃、住费用由甲方承担，其它一切费用均由乙方承担。

　　六、违约责任：

　　1、乙方不服从甲方统一安排，违章操作造成甲方损失的，须照价进行赔偿；

　　2、乙方月维修时间如连续超过两天，每超过一天扣一天的租金，影响甲方使用的，甲方可终止合同，通知乙方退场；

　　3、乙方不得擅自将车掉回，否则将按半月的租金额赔偿甲方。

　　七、其他

　　1、因本合同发生争议，按合同法规定办理，向甲方所在地陕西省宝鸡市申请仲裁或宝鸡市人民法院提出诉讼。

　　2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，其他未进事宜，由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日

机械租赁合同6

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　机械设备租赁的合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方在达州市宣汉县黄金镇承建达陕高速D12合同段工程，需租赁乙方神钢SK250型挖掘机(以下简称机械设备)壹台。经协商，达成如下协议：

　　一、租赁时间：暂定五个月(即__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止)，如果租赁期满，甲方根据工程进展情况还需租用，经双方协商达成一致意见可继续租用。

　　二、租赁方式及单价：采用月租方式，每月保底工作时间为240小时(计时以机械电脑计时器为准，当月由甲、乙双方负责人签字认可)。月租金为33000元，超出月租保底工作时间的部分，按每小时150元计算(以上租金不含税费)。乙方机械设备完好，因甲方的原因造成机械设备工作时间不足240小时时，应按满月计算租金。因乙方机械设备原因造成工作时间不足240小时时乙方应按月补足240小时。

　　三、机械设备进场费_________________________元由甲方承担，出场费由乙方承担。

　　四、付款方式：

　　1、机械设备进场费_________________________元，在乙方机械进场后十五天内，甲方一次性支付乙方;

　　2、机械设备月租金按当月结算，每月支付一次。

　　五、甲方的权利与责任：

　　1、科学合理的使用机械设备;

　　2、确保机械在使用期间的安全，如机械设备的损坏(灾害、爆破飞石、塌方、人为等因素)造成乙方的'损失，由甲方承担并赔偿;

　　3、提供机械设备在使用期间的清洁柴油及操作手的食宿;

　　4、如果乙方操作手在工作中不遵守或不服从甲方管理人员的指挥安排，甲方有权要求乙方更换操作手;

　　5、机械设备在甲方租赁期间，所有权归乙方，甲方只有使用权。甲方不得擅自将机械设备转租、转让、出借、抵押、变卖等，否则由此产生的一切损失由甲方承担。

　　六、乙方的责任与义务：

　　1、保证机械设备的出勤率在80%以上;

　　2、提供操作手，且必须服从甲方的工作安排及调动。但若有危及机械设备安全或超出合同范围的，操作人有权拒绝;

　　3、原则上，乙方机械设备由乙方操作手操作，做到安全作业。若因乙方操作手自身操作不当造成安全事故，由乙方自理;

　　4、乙方承担操作手工资;

　　5、乙方承担机械设备的维修、维护以及附属油和易耗品的供应所产生的所有费用。

　　七、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商解决。

　　八、本合同一式两份，自甲、乙双方盖章(字)后生效，双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

机械租赁合同7

　　甲方：_______________

　　乙方：________________

　　根据工程施工生产需要，租赁一台________________型平地机，经双方协商就以下事项达成协议，共同遵守。

　　第一条：工程名称：________________

　　第二条：工程地址：________________

　　第三条：工程施工内容：平整路基土方和道路刮平。

　　第四条：价格：平地机租金为_________________元/月。

　　第五条：施工期限：自_______年_______月_______日起至________年________月_______日止，以实际施工期限为准。

　　第六条：拨款及结算方式：按______月结算，不足一个______月的，按______月租金折算成平均每天的单价计算，待承包项目完工后，全部拨付。

　　第七条：甲乙双方应尽责任和义务一、甲方责任和义务

　　1、为乙方提供必要的临时施工现场。

　　2、对乙方工作进行全面领导管理和监督。

　　3、负责派人对乙方工程质量进行监督检查。

　　4、负责派人对乙方进行工作任务安排和调配。

　　5、负责对乙方完成的工作量进行验收及工程价款的结算。

　　6、甲方负责机械设备操作人员的食宿场所

　　7、甲方提供主燃油。

　　二、乙方责任和义务

　　1、服从甲方的领导、管理。

　　2、服从甲方对施工机械的调配及工作任务的安排。

　　3、乙方必须保证机械设备完好率在_______%以上，确保按时完成施工任务。

　　4、机械设备的折旧费、大修费、经常修理费、副油、人工费及税金由乙方负责。

　　5、机械设备单程调遣费用由乙方承担。

　　6、乙方必须保证安全生产，负责处理安全事故，并且承担由此发生的'一切费用。

　　7、乙方必须保证工作效率达到或超过机械设备正常水平。

　　8、乙方应保证甲方工期，并且达到甲方要求的施工质量，如果由于乙方的原因造成工期拖延及质量事故，乙方则包赔甲方全部的经济损失。如果乙方的设备不能满足质量标准，甲方有权辞退，并要求乙方赔偿损失。

　　9、乙方应遵守国家的法律法规，文明施工。

　　第八条：附则未尽事宜，甲乙双方签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

机械租赁合同8

　　出租方：_______________________ (以下简称甲方)

　　承租方：_______________________ (以下简称乙方)

　　签订日期：_______年____月____日

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就吊车及潜孔钻机租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、机械施工地点：

　　三、机械型号:

　　3、租金支付：承租方于机械进场前缴纳押金元，租赁费用以承租方实际使用天数计算。承租方工程项目结束，出租方机械设备退场后由出租方开具租费结算单，承租方应按业主支付工程款的情况按70%支付租赁费，在出租方开具正规发票交承租方后，承租方应按发票总额结算所有租赁费用。

　　4.其它：如承租方工程项目因故延迟，本合同租赁时间顺延。

　　六、技术安全要求：按照承租方《施工现场机械操作安全规范》执行。

　　七、双方责任

　　(一)承租方

　　1.按合同约定及时付给出租方租金。

　　2.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　(二)出租方

　　1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

　　2.负责办理检测手续及各种管理部门的.所需证件。

　　3.提供机械相关资料。

　　4.服从承租方指挥，接受承租方检查。

　　5.负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。

　　6.操作人员持有效证件上岗。

　　7.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成损失由承租方全额赔偿。

　　八、其他约定事项

　　1.出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，一个工作日扣除，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。

　　2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金50000元。

　　3.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

　　4.双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉。

　　5.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　6.本合同经出租、承租双方企业代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。

　　出租人（盖章）：　　　　　　　承租人（盖章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　地址：

　　法人代表（签字）：　　　　　　法人代表（签字）：

　　承办人：　　　　　　　　　　　承办人：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　帐号：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　担保人（盖章）：

　　签订日期：　　年　　月　　日

　　签订地点：

机械租赁合同9

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　乙方因施工需要，需租赁铲车台，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、甲方将自有在乙方工地正常使用所需的维护并委派驾驶人员，维护、维修费用及驾驶员工资由甲方承担，驾驶人员必须具特种机械操作证并报乙方备案，甲方驾驶人员在工地必须服从乙方施工人员安排，按时完成指定工作内容。若因甲方驾驶员未听从乙方现场人员安排所导致的损失，均由甲方负责承担一切经济损失。

　　2、乙方工作人员安排工作时需考虑施工现场实际，对存在危险的地段需向甲方驾驶人员交待清楚，预防安全事故发生。若因乙方现场指挥人员指挥失误所导致的一切后果，均由乙方负责承担。若因甲方挖掘机驾驶人员未听从乙方现场人员安排所导致的'一切后果，均由甲方负责承担。

　　3、乙方每月支付甲方租金每台铲车每月人民币17000.00元，柴油费用由乙方承担，甲方挖掘机需工作240小时每月，如工作时间超过240小时，乙方按每超1小时258.00元支付甲方租金。如乙方原因当月不能工作应满额支付甲方当月租金。

　　4、争议解决：甲乙双方在执行合同过程中发生争议的，由双方协商解决。

　　5、本合同经双方签字后生效。

　　6、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等效力。

　　7、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

机械租赁合同10

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规，本着公平互利的原则，为明确双方的权利和义务，就甲方在业基花苑商住楼工程项目向乙方租用起重机械设备(以下简称“设备”)的相关事宜，经双方友好协商，同意达成以下合同条款，供双方遵守、履行。

　　一、设备的名称、规格型号、数量及用租金：

　　本次租赁的设备为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的牛头牌系列，根据各种规格型号不同，工作臂长分别为：50 – 70 米，最大起重量： 6 – 18 吨，臂端起重量： 1 – 3 吨，无附着独立自由高度分别为： 40 – 60 米，最大起升高度为： 176 – 280 米。

　　二、租赁期限及相关事宜：

　　1、设备租赁期为设备安装调试完备，交付使用之日起，至工程竣工甲方书面通知停止租赁并付清合同标明的设备在本工程所产生的费用及设备退场为止。

　　2、甲方保证该设备在本工程租赁期不少于则按 12 个月支付租金，多于 12 个月则按实际租期支付租金。租期尾数不足月的，按实际使用天数计算(即每月租金除以30天为日租金)。　

　　三、租金、进退场费的结算及支付方式：

　　1、月租金以人民币计算，包含操作司机工资，设备保养、维修、日常维护等费用，凭收据结算不含税。

　　2、进退场费为人民币：起重机台。(含设备进场安装、报检、顶升、拆卸、运输等所需的费用)凭收据结算不含税。

　　3、进退场费在设备进场安装自检、调试完备并能正常使用时，甲方在10日内一次性付款贰万伍仟元正，余款待该设备拆卸完成后一次性付清。

　　4、月租金的支付方式：甲乙双方应按时办理好交付使用手续，租金按每月结算一次，以起租日至第二个月的今天为一个月，甲方于每月10前付给乙方上个月租金，以后每月以此类推。

　　5、甲方可以现金、支票、电汇或银行汇票任何一种方式支付设备的'进退场费及租金，如使用任何未经乙方书面同意的期票或银行承兑汇票支付上述款项，均视为拖欠租金行为。

　　6、乙方收取进退场费及租金时，出具收款收据，如甲方要求乙方出具正式发票时，甲方需另外支付发票金额7.5%的税金。

　　四、甲方责任：

　　1、必须严格按照乙方提供的设备基础受力数据制作基础，并提供施工方案及基础验收报告给乙方办理安装报检。基础达到保养期后，通知乙方设备进场，安排安装的具体时间。

　　2、负责工地现场道路畅通，确保设备进退场时的吊车、板车顺利出入。清除安装及拆卸现场的障碍，确保设备在安装、拆卸时50T汽车吊车有足够的作业空间。如因施工现场障碍原因造成设备不能正常安装、拆卸或解体，需要使用超过25T以上的吊车，则超出部分，需增加的费用由甲方承担。

　　3、在设备基础2米范围内，设置一个专用电箱，配备200A的漏电和闸刀开关，供电电线截面不少于25m㎡,负责设备的用电。

　　4、负责配备设备吊钩以下的吊装用具、索具、对讲机等。加强项目对设备的管理工作，做好安全交底，并指定一名管理人员安排、监督设备班组工作。

　　5、保证按约定日期，准时向乙方支付租金。并负责提供设备操作司机的食宿。

　　6、保证设备的正常供电，特别是在设备运作及顶升过程中，如须停电要提前告知现场操作司机及工作人员。如在设备操作司机及现场工作人员未知情的情况下突然停电，由此所产生的后果由责任方负责。

　　五、乙方责任：

　　1、负责办理设备的报装、报验、安检取证及设备进退场的运输、装拆、顶升调试等工作，并承担相应的安全责任。

　　2、在承租期内，乙方保证提供设备是符合国家有关设备质量及其标准的设备，并负相应的责任。

　　3、每台设备负责配备2名操作司机，工资由乙方发放。如因操作不当而引发的安全事故由乙方及责任人承担。乙方司机必须坚持做好交接班记录及设备日常保养与安全装置检查维护等工作。

　　4、乙方委派的设备操作司机，必须服从甲方现场管理人员在不违反操作规程的前提下合理安排和管理，保证按时、按量完成甲方现场管理人员指派的吊装工作。对于不服从甲方现场管理人员工作安排，且态度恶劣的操作司机，甲方有权随即将其清退出场，乙方要按照甲方意见及时更换操作司机。

　　5、乙方设备维修人员应做到全天候24小时服务，如遇突发大故障，必须全力抢修。

　　6、租赁期内乙方应按照“日常维护、强制保养、定期检测、视情修理”的原则，实施维修保养计划。每月定期对设备进行安全检查和技术鉴定工作，确保设备安全运行，并承担其费用。

　　六、其它约定事项：

　　1、合同签订后，在有效期内，任何一方在未经另一方书面同意的情况下，单方变更或解除合同，必须向另一方赔偿本合同所约定的租金和进退场费总额20%的违约金(不含税)，还必须在七天内付清尚欠的租金及违约金。

　　2、本合同标明的设备，所有权属乙方，甲方在按时支付租金的前提下只拥有设备的使用权，任何情况下，甲方无权转让、变卖、抵押、扣押及处置所租赁的设备。

　　3、设备退场，如需对现场道路进行平整，回填或加固等，此项工作及所产生的费用均由甲方负责。

　　4、若设备因质量原因，经相关检测部门检测，因验收不合格而不能使用时造成甲方工期延误，每延误一天乙方给予甲方800元人民币的罚款。

　　5、乙方操作司机必须按时上班，每天工作时间为16小时，如遇特殊情况必须配合甲方施工吊装，保证设备正常作业，在施工过程中，如因乙方操作司机上班时间影响吊装时间每次超过30分钟(每月超过3次)，即开始处罚乙方300元人民币/次。

　　6、未经乙方授权，不能随意开启所租赁的设备，若甲方在未经乙方书面或口头同意，违规操作租赁设备，由此所引发的一切后果由甲方负责。

　　7、若乙方无故或与其他借口停止设备使用，甲方有权更换租赁单位，由于更换租赁单位而发生的一切费用，均由乙方承担。

　　8、在租赁期内，每月因故障停用累计超过36小时，扣减相应的租金。无论何种原因引起甲方的损失，乙方不承担任何合同以外的其他责任。若因人力不可抗拒的因素造成设备的损坏及安全事故，双方互免追究责任。

　　9、租金原则上是连续计算，不因国家节假日而改变，也不因工程项目停顿而停止。因工程停工待料超过两个月以上，甲方可要求乙方协商解决报停或退场事宜。

　　10、逾期付款，乙方有权停止设备的使用，由此造成的损失乙方不负责。甲方应在书面通知停止租赁日期10天内付清租赁款。在没有付清租赁款项的情况下，乙方保留不退场的权利，同时，租期继续延续，直至付清租赁款项为止。

　　11、租赁期结束，如甲方付清所有租赁期内的费用，工程无障碍物能正常拆卸，乙方在接到甲方拆卸通知后，必须在15天内将设备拆除运走(特殊情况顺延)，否则甲方有权安排专业人员拆卸，由此所产生的费用由乙方承担。

　　12、甲方若在乙方设备拆除并运走后，仍拖欠租金，乙方保留继续追款的权利，并按所拖欠租金总额每日千分之三的标准，向乙方支付违约金。

　　七、本合同未尽事宜，双方可另签补充协议，补充内容与本协议据同等法律效力。

　　八、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，经甲、乙双方负责人签字、盖章生效，合同有效期从签字之日起至甲方付清租赁款项设备拆离现场之日止。如果双方发生纠纷，首先友好协商解决，协商不成可向法院起诉，原告方可在单位所在地法院起诉。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机械租赁合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　因“宣城市昭亭广场﹙含明镜路﹚工程”需要，经甲乙双方协商，乙方从甲方租用混凝土摊铺机、钢模、混凝土切缝机，其规格、数量、单价如下：

　　1、混凝土摊铺机一台，租金60元/天。

　　2、 20㎝厚钢模240M，单价每天0、6元/M。

　　3、混凝土切缝机甲方免费提供，切割片乙方自理。

　　4、设备进退场费用总计1200元包死。

　　5、祖期按实际进场时间计算，阴雨天除外。

　　6、租金每月10日结算。

　　7、所有设备必须七成新，符合施工要求，能正常运转，甲方保障服务要随叫随到。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　机械设备租赁的合同9

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车型：(见表)

　　二、租赁使用地点：

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：___________元/月，________元/小时，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

　　3、租金的`结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;

　　五、甲乙双方的权利和义务

　　1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行;

　　2、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;

　　3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

　　4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时，应提前采取，保证甲方工程的正常施工;

　　5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

机械租赁合同12

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据《民法典》及其租赁合同的有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，等制定本合同，以供遵守。

　　一、甲方同意将自有的坐落于的套房厅的套房屋______平方米出租给乙方作为住宿场所。

　　二、合同签订时，乙方应一次性付给甲方押金______不计息，因甲方原因或不可抗拒的自然灾害等缘故而中止合同或合同期满不再续租时一次性无息退还。

　　三、甲方将上述套房交付给乙方使用后，乙方必须在开始计租之日起按______月应付的租金按合同______元宝的日期向甲方交纳。水电费等均由乙方自行承担。

　　四、租赁期限自______________年____________月______日至____________年____________月______日，合同计租之日为____________年____________月______日开始。租金每______月为____________。

　　五、合同期间，乙方保证爱惜好套房内的一切屋子结构及其装修饰物，不任意破坏，造成破坏的愿意修复原状并费用由乙方自付。

　　六、乙方承认在交付使用本套房时，本套房完好无损。租赁期满也必须完整无损交付给甲方。租赁结束时，乙方如需续租，须提前______与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权，租赁期满时，乙方应及时退出家具、用品等，如未及时退出，则由甲方任意处理，乙方无异议。

　　七、租赁期间、安全问题由乙方完全自负并遵守楼纪楼规，不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。

　　八、乙方不得擅自将房屋的全部或部分出借、转租、顶让或以其他变相方法交由他人使用。

　　九、违约责任：

　　①乙方未提前____________通知甲方擅自不租的'，甲方有权没收其押金全部了，甲方示提前____________通知乙方擅自不租给乙方的，甲方除退还给乙方全部押金之外，另补偿乙方____________租金。

　　②乙方须依约交付租金，如有拖欠租金，则甲方可加收滞纳金。滞纳金从拖欠日起按日加收，拖欠时间达_________以上的甲方提前解除合同，收回房屋，并有权追收乙方所欠租金及滞纳金。

　　③租赁期间，如一方确有特殊原因要求解除合同时，须提前____________通知对方，并由提出解除合同的一方应支付____________的租金作为违约偿金。

　　甲方(公章)：______________

　　法定代表人(签字)：______________

　　_______________年__________月____日

　　乙方(公章)：______________

　　法定代表人(签字)：______________

　　_______________年__________月____日

机械租赁合同13

　　甲方（出租单位）：____________

　　乙方（承租单位）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、租赁设备名称，型号规格，参数，数量：

　　设备名称：塔式起重机

　　规格型号：QTZ40（4509），QTZ63（5103）

　　产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为50米，甲方提供的设备必须是20xx年以后出厂。

　　数量：甲方向乙方提供型号为QTZ40塔式起重机壹台，型号为QTZ63塔式起重机贰台，包括附墙，升节，并提供设备配件。

　　二、地点：乙方承建项目"现代森林小镇"施工现场（以乙方负责人郭祥林，王军道指定地点为准）。

　　三、租赁时间：

　　以实际租赁时间为准（每台塔机租赁时间按实际分别记取），租赁期不足5个月按5个月记取。时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算，不计租赁费。如因乙方原因（包括：1、脚手架等物件阻碍塔吊降节。2、场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3、按合同未付清租赁费又不能达成新协议。）使设备无法出场，则视为乙方按合同继续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、进出场费：QTZ40型为人民币壹万玖仟元整（￥19000元/台）。QTZ63型为人民币贰万贰仟元整（￥22000元/台）。以上价格含运输费，装卸费，安装拆除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付（单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费）。

　　2、设备租赁费：QTZ40型每台每月人民币壹万零伍佰元整（￥10500元/台）。QTZ63型每台每月人民币壹万伍仟元整（￥15000元/台）。租赁期间租金按月结算，不足月按天计算，乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金（以单台塔吊为单位分别记取租赁费）。

　　3、甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按20xx/人（含伙食费）。乙方根据实际到场人员数（2人以下）在下月20日支付上月工资（不足一月的，按天计算）。

　　4、设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。

　　五、甲方责任：

　　1、设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。

　　2、负责设备的维护、保养。当设备出现故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，不足一天的按一天扣除。严重故障不超过3天，否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。

　　3、他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作，以便塔机正常运行，并根据工程进度情况及时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用（每星期进行24小时不间断施工不能超过2次），随机司机必须持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证

　　4、根据乙方的电话通知，负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕（除雨、雪、大风天气外），并调试合格。

　　5、确保塔吊使用期间的安全，承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。

　　6、甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。

　　7、塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作，平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件（加盖公司公章）。

　　8、塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。

　　9、塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满足现场施工要求，否则按每延误一天处罚1000元，从甲方的进出场费中直接扣除。

　　六、乙方责任：

　　1、租赁期间，享有设备的.使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。

　　2、负责租赁设备基础设施（甲方提供图纸），必须按图施工，做好隐蔽记录，配合甲方做好安装及检测所需材料，保证基础满足施工要求。

　　3、有权要求甲方根据工程进度及时做好升节，附墙服务，满足工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方。如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。

　　4、维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。

　　5、遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养（甲方保证不影响乙方项目正常施工）。

　　6、负责甲方派出的随机人员的住宿。

　　7、设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。

　　8、将设备所需电源（380V±5V）送至设备底部，配置单独的标准配电箱。

　　七、违约责任：

　　（一）、甲方的违约责任：

　　1、未按时按质按量提供租赁设备，每延误一天处罚1000元。

　　2、未按时完成报装、报检，应承担因此产生的一切损失，同时处以1000元/天的罚款。

　　（二）、乙方的违约责任：

　　1、如不能按时交纳租金，需及时与甲方协商。如协商无效，则按照合同约定按时支付租金。

　　2、有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。

　　3、如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。

　　八、其他约定事项：

　　1、甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表。

　　2、设备租赁期间，乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金。如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。

　　九、争议的解决：

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应及时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。

　　十、甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。

　　本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。

　　本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效，有效期自签订之日至价款结清为止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

机械租赁合同14

　　上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

　　A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。

　　A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

　　B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。

　　B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。

　　第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。

　　第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。

　　经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。

　　三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：

　　一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

　　二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的`承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。

　　一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

　　另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

　　再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。

　　一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分；三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。