建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)
随着人们对法律的了解日益加深，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)，欢迎阅读与收藏。
合同编号：
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称： 。
二、工程地点： 。
三、承包工程范围
四、承包工程内容：
五、工程工期：开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥ 万元(大写)。
第二条工程质量
一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的.产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;
二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;
三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;
四、结算完成后7天内付至结算价的95%;
五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务
一、甲方责任：
1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人： ，身份证号： ，联系电话： 。
二、乙方责任：
1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
5、乙方现场负责人： ，身份证号： ，联系电话： 。
第五条承包方的安全责任
一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作。
四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。
五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。
第六条违约责任
一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。
二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。
第七条质量保修
一、保修内容及期限：保修 年。
二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。
三、乙方保修范围：因人为破坏、丢失、不可抗力等因素引起的损坏，不在乙方质量保修范围内的，修复所发生的价格双方另行商定。
四、在质保期内，如果由于产品本身的质量问题及施工问题，乙方及时派专业人员到现场进行排查、维修。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第种方式解决。
1、提交北京仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第九条附则
本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人签字(盖章)： 法定代表人签字(盖章)：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
签订时间： 签订时间：
【建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)】相关文章：
【热】建设工程施工合同04-30
建设工程施工合同【精】04-22
【推荐】建设工程施工合同04-20
建设工程施工合同【推荐】04-13
建设工程施工合同【热】04-05
公路建设工程施工合同04-26
建设工程施工合同(精选15篇)03-21
建设部工程施工合同02-18
建设工程施工合同汇编15篇04-03
建设工程施工承包合同05-06