防水施工合同15篇
随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编整理的防水施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
防水施工合同1
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、工程内容:
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元㎡结算。
五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。
六、甲方义务:
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的.圆弧,并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责:
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。
八、其他:
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
________年____月____日:
防水施工合同2
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
兹有甲方将_______防水工程委托承包方乙方施工,为了加强甲乙双方合同,明确责任,保证工程在施工过程中顺利进行,经双方研究决定,特签订本合同。
一、合作内容
1、_______防水工程以包工包料形式由乙方负责施工。
2、工程每平方价格为_______元。
二、工程采用材料及质量要求
采用_______牌沥青防水卷材,要求厚度为______厘米,控制不低于_______,搭接部分按规范不能小于_______公分。
三、付款方式
防水工程完工经验收合格后上报工程量隔月付款_______%,经雨季过后无质量问题付_______%,下余_______%作为质量保证金,_______年后无质量问题付清尾款。
四、安全施工
在工程施工中,甲乙双方都应本着负责态度密切配合,搞好现场施工,安全生产,甲方应保证乙方施工前提要求,乙方在符合施工前提下,按时按质完成工程施工。
五、工程面积
按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
六、保质期
本防水工程的保修期为______年;乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起_______天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由甲方组织验收。
七、违约责任
1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款______%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款______倍的.违约金。
4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款______%的违约金。
八、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
九、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本合同一式______份,自双方签字日起生效,双方各执______份,均具同等法律效力。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
防水施工合同3
发包人(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中海国际大厦负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致,订立本合同。
第一条 总则
1、工程名称:中海国际大厦负二层地下停车场防水堵漏工程。
2、工程地点:兰州市城关区静宁路298号
3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间,横轴GC之间)防水堵漏。
4、防水工程施工的主要项目及要求:
根据乙方所报的防水堵漏方案,具体详见《中海国际大厦负二层防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的快凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏),达到不渗不漏的效果。
第二条 分包方式
乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。
第三条 分包工期
施工期:计划从 年 月 日至 年 月 日止。
第四条 工程质量管理要求及工程质量验收
1、乙方积极配合甲方监督检查,若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定,及时按甲方要求予以返工、返维修。
2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及兰州市有关质量验收标准。
3、本工程完工后,由乙方以书面形式提请甲方验收,甲方在接到验收报告后一周之内组织验收,超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。
第五条 甲方义务
1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督,组织有关部门进行竣工验收。
2、按本合同约定,及时支付工程款项。
第六条 乙方义务
1、乙方由马冬松同志为现场负责人,全面负责合同要求的各项工作。
2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定,否则,甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚,如情节严重或屡犯不该的,甲方有权终止合同。
3、凡乙方采购的材料必须为国家及兰州市相关规范、规定允许使用的材料。
4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。
5、乙方在施工自己范围内的工作时,必须保证其他公共设施及他人劳动成果,如造成破坏,应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。
6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责,甲方不承担任何责任,发生的.费用由乙方承担。若造成甲方的损失,乙方负责赔偿。
7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。
8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。
第七条 工程价款计价标准及计价依据
工程总造价:34925.00元(大写:叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)
第八条 结算及付款
1、工程完工后,经甲方验收确定合格后,乙方将按照合同编制工程结算,上报甲方审核,根据本合同签订价格结算,完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%,工程验收合格一年后若无渗漏,再支付合同总造价的45%,剩余5%留作质保金,自工程验收之日起五年之后付清余款。
2、乙方委托马冬松与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作,每次付款时,乙方须向甲方提供相应金额的兰州市建筑工程发票。
第九条 违约责任
1、合同双方必须严格履行合同义务,如一方违约,承担违约责任,并赔偿守约方一切损失。
2、乙方不按相关规范标准施工,或出现重大质量事故,甲方有权停止乙方施工,由此造成的经济损失由乙方承担。
3、乙方施工进度达不到合同要求,每拖延一天,承担总结算价的3%的违约金。
4、乙方如有转包或分包工程行为,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。
第十条 其它
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
2、合同履行中如发生争议,双方协商解决,无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。
3、本合同双方签字(盖章)后生效。
4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同4
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定,经充分协商,甲方同意将 工程防水施工及安全发包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订本合同,供双方遵照执行。
一、工程名称与地点:
二、工程内容:
1、甲方将 工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台(含所有机具设备及易损易耗件和场内转运)等所有防水工程,包质量、包安全、包工、包料方式全承包给乙方,材料要求为A、JS防水涂料(二涂厚度1mm)。B、SBS卷材4毫米厚底部铺足冷底子油。材料产品质量标准必须符合国家机关标准,并交给甲方验收合格后才能使用。
2、乙方承包范围内的全部材料由乙方自行供应,乙方所采购的主、辅材均应符合设计要求且为优质产品,防水材料使用符合合同约定,其施工过程中材料均应符合要求,乙方材料进场前并向甲方提供材料合格证、检测报告等资料原件,材料报检等费用由乙方负责。
三、工程工期及要求
1、甲方通知乙方三日内必须进场。
2、本工程必须在 年 月 日内完成。乙方必须按甲方的工期要求合理安排其施工程序,拟定工程进度计划,按计划实施,确保工程如期完成。
3、乙方不得影响任何一道工序的施工,若造成任何一工序停工、返工、窝工时,概由乙方赔偿损失费。
4、因甲方原因造成的工期延误,前工序不合要求。如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝,乙方工期顺延。
5、乙方必须遵守甲方人员的管理安排和甲方的各项管理制度。
6、每次工序做完后经甲方验收后,再进行第二次工序,否则自负其责任和有关费用。
7、已完工程成品保护的要求:工程竣工交付业主前,由乙方负责其施工范围内的`成品及半成品的保护工作,出现损坏或丢失,由责任方无偿修理或赔偿。
四、工程承包价
经双方协商,甲方将 工程含本合同所有内容,综合费、配合费用、合理利润、风险防范费按A、JS防水涂料(二涂1mm厚)价格 元/m( 元)。B、SBS卷材4毫米厚价格 元/m( 元)。C、丙伦防水,300克, 元/m。D、德高K11, 元/m。E、聚胺酯, 元/m。承包给乙方,结算以实际收方决算。
五、付款方式
1、双方约定按工程量进度付80%。
2、工程余款 20 %在工程完工验收合格决算后,按甲方规定减除工程总额 10 %作为质保金,余下的10%一个月内付清。
3、工程竣工后,屋面防水工程、厨房、厕所及所有防水设计要求的防水、防渗漏,保修期为5年。保修期从乙方将工程交付甲方之日开始计算。
4、在保修期内如出现质量问题,乙方应在接到甲方或物管公司电话通知起 2 小时内赶到现场处理,否则甲方或物管公司有权自行处理,并由甲方按实际发生费用(包括人工、材料、相关税、费、损失费赔偿费用)的 120 %计算赔偿损失,甲方有权将上述损失在质保金直接扣除。
六、工程质量
1、在施工中应按国家现行颁布的操作规程及验收规范标准操作,同时接受甲方管理人员的监督,并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门同一验收。
2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门检验发现质量不合格,乙方负责返工,并赔偿因此给甲方带来的损失。
3、工程质量按国家规范及甲方标准验收。
七、工程安全
1、乙方在施工操作过程中,应严格按国家防水范围施工安全标准和有关规范、条例执行,应符合现行验收规范标准。
2、乙方应加强对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的对于安全严管重罚的规定。
3、乙方负责施工期间的一切安全责任,若乙方施工期间出现一切安全事故,由乙方自行承担经济损失及法律责任。
八、双方权利与义务
(一)甲方
1、甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗取现场材料及设备等实施处罚,并要求经济赔偿直至解除合同的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按合同约定按时支付工程款。
4、甲方有权要求乙方安全防护安全文明工地规范实施操作。
5、做好技术交底,安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。
6、做好安全交底,进行安全宣传教育和安全检查。
(二)乙方
1、乙方必须按甲方的要求进行安全生产,文明生产,不得擅自违反安全操作规程,对于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故,乙方承担全部责任,甲方概不负责。
2、乙方应按相关要求组织施工作业人员,不得违背劳动用工规定,同时乙方应每月向甲方提供从业人员名单、身份证、操作证复印件等。
3、材料按甲方指定地点堆码,每天下班前进行现场清理,做到现场干净、整洁、工完场清。
九、违约责任与其他
以上条款双方严格遵守,任何一方违约,由违约方承担 万元的违约金,并赔偿因此给守约方造成的经济损失。
十、本合同在执行过程中如有争议,双方协商解决;协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同5
甲方:
乙方: 身份证号码: 电话:
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、 工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、 工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、 施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。
四、 施工中的安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、 付款方式
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的`工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。
六、 工程保修期限
屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。
八、 开工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同6
甲方:
乙方:
一、 工程项目
1. 工程地点:
2. 工程名称:
3. 施工工期:
因不可预测原因,甲乙双方协商后工期顺延。
二、 工程造价及付款
工程采用包工包料施工方式,工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后,甲方收到化工大厦工程款后,三日内付清工程款总额的95% 。余款 5% 于工程验收合格一年后付清。
三、 甲、乙双方责任
1. 甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房,办理用水用证明,协调与相关单位的关系,确保工程如期进行。
2. 甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。
3. 按期付款。
4.乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育,要有专人负责安全技术方面的人员,确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的`统一管理,确保工期按期完成,质量优良。
5. 负责将完工后的施工现场清理干净,将垃圾渣土清理到甲方指定现场。
四、 质量保证
乙方对堵漏工程保修期为5年。
五、 合同纠纷
1. 双方发生经济合同纠纷自行协商解决。
2. 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3. 提起公诉。
六、 验收标准
以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同7
发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定,按国家施工规范,在保证质量的前提下进行施工,为了使工程顺利进行,在条件具备的`基础上结合本工程实际情况,经双方同意的情况下,特订立本合同,本合同根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,此合同受法律保护,双方当事人必须全面履行本合同规定的义务,望双方共同遵守。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程范围:基本以预算范围面积 平方米进行施工,施工后以实际面积实做预算。
四、 施工标准:
五、 工程造价:结算本工程款项由承包人工费及材料组成,并按以上总额收取国家规定的有关费率,乙方包工包了,每平方米
六、 付款方式:自本合同签字后,甲方在工程总造价(约) 元,以预算总造价的 %付给乙方,计人民币 元,尚余 %在施工中付%,待工程结束后付%,验收合格后,按实际面积一次付清。
七、工程日期:合同签订后,乙方自月日开工至 除雨天大风和资金不到位的情况下,造成误
工,不能正常施工的,否则中途不能无故停工。
八、 安全条例:乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条 例,但甲方必须交代清楚,乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理,甲方应发扬人道主义精神,协助乙方抢救工作。
九、 甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件,在施工中,如甲方 给乙方造成施工障碍,使乙方不能施工,其损失由甲方负责。
十、 保修期限:乙方工程竣工后,按《国家保修法》规定保修,保修期为 年,保修期中如出现施工质量问题,乙方应自带材料随叫随到,免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。
十一、其它: 本合同一式份,甲方执份,乙方执份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同8
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
第二条承包范围:
_________
第三条工程承包方式:_________
第四条合同工期
开工日期:_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:_________
付款方式:_________
价款调整:_________
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx,及其他的.国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条材料设备采购
_________
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话:_________ 乙方联系人:_________
4、保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
4.4出现质量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用;
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
防水施工合同9
施工单位:_______公司
(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司____________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1.工程名称:__________________
2.工程地点:上__________________
3.工程内容:根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求,__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚),_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价
________________防水每平米_______元;___________________________防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准
乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准,严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任
1. 甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的'工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2.乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及____市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅XX生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。 六、付款方式
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。 七、其它
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)____________代表:____________________
乙方:(签章)____________代表:____________________
防水施工合同10
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将为了明确双方责任和义务,确保工程的顺利实施,特达成以下协议:
一、施工承包范围
施工承包范围主要包括()防水及图纸所要求的其他部位的`防水工程。
二、承包方式:
本工程实行包工包料的承包方式,即乙方包工人,包材料,包工具,包质量,包工期,包文明施工,包验收合格。
三、工程地址:佛山药检局办公大楼
四、工程工期:
施工工期为甲方通知乙方之日起计算,施工进度按甲方要求确定。
五、工程目标与责任:
1、甲方确定开工之后,提前3天通知乙方。
2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误,经甲方,监理确认签证后,工期相应顺延。
3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。
4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时,甲方须确保施工面达到合格标准。
5、乙方必须严格按照设计图纸,国家现行有关施工技术规范、规程,质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工,接受甲方和监理公司的监督与指导。
6、乙方每完成一分段的工程,要经自检合格后,报监督部门验收,工程经监督部门验收不合格的,乙方须无条件返工且工期不顺延。
7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责,并须符合国家相关安全、质量验收标准,乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告,(施工前提供材料样本送业主确认后才可进场施工)。
六、工作造价、结算及付款方式:
1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算(工程总估价约元)。
2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价(见下表),工程包工包料单价协议条款约定后,任何一方不得擅自改变。
材料名称非焦油聚氨脂26单价(元㎡)
单面自粘防水卷材26单价(元㎡)
保温板17单价(元㎡)
备注:
不含找平(找平层人工15元㎡)
3、付款方式:进场施工付至工程总估价50%款项,完成按工程总价付至90%款项,经甲方、监理验收支付至工程总价95%。余下5%为保质金,工程竣工后________年付清。
七、安全文明施工:
1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜,若有违反,由此造成一切损失均由乙方承担。
2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人,凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责,并报甲方及有关部门。
八、违约责任:
1、甲方在乙方施工时,由于甲方原因引起乙方施工困难,甲方须承担相关责任。
2、乙方因质量事故造成甲方经济损失,乙方应承担责任及返工费用。
九、其他:
1、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式二份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
防水施工合同11
甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_____________________________________________________
二、工程量:_______________________________________________________
三、工程造价:_____________________________________________________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任:
1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
_________年______月______日_________年______月______日
建设单位(甲方):_________
施工单位(乙方):_________
根据_________市建委有关规定,甲方将_____首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:_________。
二、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。
三、工程内容
1.乙方根据甲方所提供的`设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;
5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定_________。
九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
防水施工合同12
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况
1、工程地点:层山小学院内
2、工程名称:层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水
3、工程内容:在原有基础上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝 和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、 包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。
2、单价为 45 元/平方米,共1638平方米(其中:教学楼1008平方米,餐厅楼630平方米,合计1638平方米),共计73710元。
四、 工期:20xx年xx月xx日—xx日。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体 改性沥青防水卷材(GB18242—20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。
六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的'、且达到质量标准的工程量,每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失 的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时, 由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发 包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
八、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协 商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
年月日:
防水施工合同13
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的'一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:
防水施工合同14
建设单位:以下简称甲方;
施工单位:以下简称乙方;
合同名称:
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:
一、发包方式:技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
二、发包范围:屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价(约34108。00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量为准;
四、付款方式:
1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方;
五、工程质量与施工安全
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的`工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
六、竣工验收:乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
七、双方责任
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。
6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限: xx 年 xx月 xx日始 xx年 xx月 xx日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。
十、争议与解决
若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同15
施工单位:公司
承包单位:化工有限公司
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司XX防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容:
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜 ,屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜 。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15—19—97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
应遵守施工现场的.各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:_________ 乙方:_________
代表:_________代表:_________
【防水施工合同】相关文章:
屋面防水施工合同10-27
楼顶防水施工合同09-11
楼顶防水施工合同06-07
工程防水施工合同07-05
防水补漏施工合同09-09
防水施工合同(15篇)09-11
防水施工合同15篇09-06
防水堵漏施工合同9篇09-12
防水施工合同汇编15篇09-03
防水涂料施工合同8篇09-01