【精选】施工合同范文锦集9篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的施工合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：
一、 工程建设内容：
按甲方提供的设计图纸施工。
二、 承包方式：
做工、机费包干。(包含水电安装)
三、 计价方式：
按房屋实际面积计算430元/㎡。
四、 付款方式：
乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元，余款工程完工验收后付清。
五、 施工安全：
乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。
六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同 篇2
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国价格法》、《十堰市合同格式条款监督条例》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条
工程名称：
工程地点：
承包方式：
内 容：
1、.甲方购买乙方 专用塑胶场地，颜色： 色。厚度： 毫米。数量： 平方米。
2、场地铺设辅料、辅助器材与安装。
第二条 合同工期 工程概况
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第三条 质量等级： 合 格
第四条 合同价款：
a) 总价为: 万 千 佰 拾 元整( . 元).
b) 明细:
第五条 付款方式：
甲方按乙方要求于 对预算、设计方案认可签订合同之日支付60%，金额为： 元;第二期付款为乙方到货、铺设安装进场前支付35%，金额为： 元;第三期为工程验收完成支付5% 金额为： 元。
第六条 双方责任和义务：
5.1甲方义务与责任
甲方在乙方货到指定地点当天，根据乙方提供的产品质量合格证进行检验确认并有义务配合乙方做好场地铺设工作。甲方在双方合同签定后，应按合同要求支付乙方货款，不得恶意拖欠及损害乙方利益。
5.2 乙方义务和责任
乙方负责塑胶地板的运输及安装，运输费由乙方支付。
第六条 保修：
6.1 产品保修期一年，保修范围不包括商品的正常折旧，正常的耗损及因使用不当，保管不妥(如弯曲，挤压，撞击，腐蚀)和人为原因造成的损失。
6.2 保修期内地板出现质量问题，乙方应在接到修理通知后约定的时间内派人修理，乙方若不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理，保修费用由乙方承担。
6.3 保修期限过后，乙方提供维修服务，甲方要承担相应的维修成本费用。
6.4 签约地：
6.5 本协议为长期友好合作关系，协商签定，未尽事宜可通过双方协商解决，协商不成可依照中华人民共和国《合同法》 解决。补充事宜:
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，各自分送有关部门。
甲 方(盖 章)
授 权 代 表：
电 话：
地 址：
乙 方(盖 章)
授 权 代 表：
电 话 ：
地 址：
签订日期： 年 月 日
施工合同 篇3
合同编号： 甲方：
乙方：
经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。
一、 工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）
二、 工程地点：
三、 工程工期：
四、 工程价款与结算方式：
1、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积方米的地暖系统安装，工程总价元，包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。
2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付备料款，余款在工程安装完毕，验收合格后一次性付清。
3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。
五、工程说明：
1、依据:中华人民共和国行业《地面辐射供暖应用技术规程》JGJ142-20xx。
2、地暖材料组成：
（1）威能地暖采暖管材采用耐高温交联聚乙烯（PE-Xa）,管材型号16*2.2；
（2）分水器：阿尔波特(Arbet)纯铜制分水器；
（3）保温层：挤塑板或苯板，2cm厚，承压20kg；
六、注意事项;
1、安装地暖前卫生间要先做防水；
2、安装地暖前强、弱电线铺设完成，不可走地暖层上；
3、甲方一定要先将房间地面找平后提供给乙方，以保证乙方施工；
4、地暖安装完毕后，避开在上面钉钉、钻孔；
5、地面上铺设瓷砖效果最好，依次为实木地板、复合地板等；
6、铺设地暖的地面每平方米不可置放超过1吨的重物；
7、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场，由甲方办理施工手续并协助乙方正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任；
8、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。
七、乙方工作说明：
1、安装设备：保温板、反射膜、铁丝网，卡钉、分水器、管材、水压打压泵；
2、技术准备:熟悉房屋结构，进行条理分析，确定分水器位置及地暖环路走向；
3、人员准备：威能公司专业熟练技术工人；
4、安装程序：铺设保温层—铺设反射层—铺设铁丝网片—安装分水器—地暖管环线铺设—连接分水器—打压试验—前期施工验收—安装壁挂炉并系统调试—完工验收。
八、主要工程材料及验收标准：
1、主要工程材料：德国威能壁挂炉，德国阿尔波特分水器及阿尔波特地暖管；
2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米；
3、系统验收以地暖盘管安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa，压力实验正常达标要求：打压后半小时内系统压力下降不超过0.05Mpa
4、管材间距180-200mm。
5、乙方所提供采暖管材在供水温度不高于60度，压力小于0.6Mpa的条件下保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装问题造成的损失由乙方承担，如因产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司按照实际损失赔付。
6、乙方质保期为施工验收合格后，主机设备威能壁挂炉执行工厂质保条款，两年免费保修，终生维护。控制系统及管路由本公司负责质保，三年免费保修，终生维护。
九、其它约定事项：
1、地暖安装完毕后严禁在上面钉钉、钻孔；
2、如果供暖压力不够可以安装循环泵。
十、在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
电话： 电话：
年 月 日
施工合同 篇4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：
一、 工程概况
1、工程地址：xxx
2、工程概况 ：外牌匾人工费
二、 工程日期
开工日期20________年____月____日 交工日期20________年____月____日
三、 工程造价及结算方式：
1、 工程总造价__________________________元整，不含所有税金。
2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币___________元整。
3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%____________
四、工程变更
施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。
五、违约责任
1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。
2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。
3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。
六、其它
合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。
合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。
合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用
甲方签字：
乙方签字：
合同签定日期：
施工合同 篇5
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
一、基本内容
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
三、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法
1 起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
承建单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、建筑面积：
2、工程地点：
3、结构类型：
第二条 施工方式及范围
4、施工方式：
5、施工范围：
第三条 合同工期
6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工准备工作，从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天，保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。
第四条 质量标准
8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。
9、结算方式：按保温面积 ㎡估算，最终以实际保温面积展开结算。
10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。
11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。
第五条 甲方工作
1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。
2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。
第六条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。
4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。
5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。
6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。
第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定
1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。
4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能施工;室外温度低于5℃的时间段不允许施工，工期相应顺延。
第八条 关于工程质量及验收的约定
1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。
施工合同 篇7
发包方：xx项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
工程名称：xx桥梁工程
工程地点：xxxx
工程工期：50天
第二条：承包范围
xx桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石（含沟缝）、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的`全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表：乙方代表：
年 月 日年 月 日
施工合同 篇8
发包人：
手机：
委托代理人：
公司电话：
承包人：
手机：
委托代理人：
公司电话：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：_____________________________________________________________________________。
1.2工程内容及做法：（详见施工图）。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式。
（1）承包人包工、包料;（详见预算清单）
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料;（详见预算清单）
1.4工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
1.5合同价款：本工程合同价为：大写：（）元，小写：（）元。（详见预算书）
第二条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
2.1发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
2.2发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（注：图纸在发包人签约付款后提供），设计费（大写）______________________________元，由发包人支付（此项费用不在工程合同价款内）。
第三条发包人义务
3.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品，以便不影响施工。
3.2提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。
3.3负责协调与物业公司的相关手续及费用（装修押金，垃圾清运费）。负责协调与邻里之间的关系
3.4如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。
3.5施工期间发包人仍需部分施工该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
3.6参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。
第四条承包人义务
4.1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得影响邻里居民的作息及环境污染。
4.3切实保证居室内给、排水管道的畅通。
4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，签字确认变更联系单。
第六条材料的提供
6.1由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。
6.2由承包人提供的工程主体材料（电线、水管、板材、油漆），承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验。
第七条工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延。
（1）工程量变化和设计变更
（2）不可抗力的自然原因（如气候等）。
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条质量标准
双方约定本工程施工质量标准：按浙江省装饰装修地方标准DB33/1022—20xx执行。
第九条工程验收和保修
9.1工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内参加验收，验收合格后，填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。
9.2未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。
9.3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。（自备材料，自备成品除外）
第九条工程款支付方式
10.1合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：
第一次：年月日（合同签订当日），支付金额（合同总价的35%）：________________元。第二次：年月日（木工进场时），支付金额（合同总价的35%）：________________元。第三次：年月日（油漆工进场时），支付金额（合同总价的25%）：________________元。第四次：安装工程开始时，支付金额（合同总价的5%）：________________元。
10.2工程安装前，承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程展开。
第十一条违约责任
11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
11.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。
11.4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。
11.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________
12.1由当事人双方协商解决
12.2由有关部门调解
12.3协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。
（1）提交_________________仲裁委员会仲裁。
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十一条几项具体规定
13.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。
（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担）13.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。
13.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十二条其他约定事项：__________________________________________________________。
第十三条附则
15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
15.2本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。
15.3本合同签订后工程不得转包。
15.4本合同一式______份，双方各执______份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
施工合同 篇9
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：
一、 工程内容：
1、 围墙：100米
2、 篮球操场（1个）513.24平方米
3、 新食堂前水泥地面：248平方米
4、 台价：113.7平方米
5、 暗沟：350米。
6、 明沟：100米
7、 传达室：17.28平方米
8、 校门：1个。
9、 挡土墙：20米，花池围栏：80米
10、 升旗台：1个
11、 检查井：6个。
12、 办公楼与教学楼地面水泥：1098平方米。
13、 该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。
3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。
4、 该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm，每3500mm为一跨墙。
5、 乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。
二、 工程质量：
1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
三、 工期：XX年5月10日—XX年6月20日。
四、 工程价款及支付：
1、 甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价——元。（全部费用包干）
2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）
① 合同签订后当日内，甲方支付乙方 元预付款；
② 具体工程量按实际验收的方量为准。
③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；
④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；
⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从XX年6月1日开始计算）
四、成品及半成品保护：
1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……
3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。
五、施工管理及协调：
1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。
2、 为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。
5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。
六、工程质量保修与售后服务：
在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
七、违约责任：
1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）
2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）甲方有权直接解除合同。
3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。
八、本合同一式三份， 甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。
九、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
【【精选】施工合同范文锦集9篇】相关文章：