爆破工程合同

爆破工程合同15篇

　　随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的爆破工程合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

爆破工程合同1

　　甲方：________有限公司

　　乙方：________有限责任公司

　　甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔新区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：花渔新区工程

　　工程地点：工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）

　　二、工程单价和工程量：

　　1、工程单价：含税费）

　　2、工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。

　　三、工程计价与结算：

　　1、2、工程款=工程量x单价工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月5日

　　前支付实际完成工程量80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。

　　3、工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量x单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。

　　四、工期要求：

　　本合同工期：年月日至年月日。

　　五、双方责权利：

　　甲方责权利：

　　1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性。

　　2、甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。

　　3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行。

　　4、每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

　　5、乙方责权利：乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。

　　6、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民用爆炸物品使用相关手续。

　　7、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工，由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。

　　8、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

　　9、乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

　　10、按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的`爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。

　　11、乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　12、各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律、法规有矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行。

　　六、安全责任：

　　1、甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。

　　2、乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

　　3、如发生重大爆破安全事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门（同时通知甲方），并按政府有关部门规定处理，承担一切责任。

　　七、违约责任

　　除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。

　　1、甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　2、如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。

　　八、工程停建或缓建的处理：

　　由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，是合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。

　　九、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。

　　十、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：乙方：

　　法人（签字）：法人（签字）：

爆破工程合同2

　　经双方协商，甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称：新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

　　二、工程地点：新阳路292号面粉厂

　　三、工程承包范围和内容：

　　1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

　　2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

　　3、办理全部爆破工程审批手续。

　　4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

　　四、工程量：按实际方量。

　　五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120xx0元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

　　六、施工工期：天

　　七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

　　八、双方责任：

　　(一)甲方责任

　　1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

　　2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;

　　3、负责提供施工有关的图纸;

　　4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的'必须整改完善;

　　5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;

　　6、负责提供乙方施工用电。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆;

　　2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);

　　3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护;

　　4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任;

　　5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济)，与甲方无关;

　　6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任(含经济)由乙方自行承担;

　　7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

　　九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期： 年 月 日

　　乙方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期： 年 月 日

爆破工程合同3

　　委托单位（甲方）：CCCCCCCC苑社区监理单位（乙方）： XXXXX爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-20xx）、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。

　　一、工程名称：CCCCCC础石方爆破工程

　　二、工程地点：CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角

　　三、爆破施工单位：XXXXXXX

　　四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作

　　五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。

　　六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。

　　七、合同价款与付款结算方式：

　　1、监理费用：根据《爆破工程消耗量定额》GYD102-20xx，合同签订时，暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。

　　2、付款方式：委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。

　　八、委托单位权利与义务：

　　1、负责处理外部协调工作。

　　2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。

　　3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。

　　4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。

　　5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。

　　九、监理单位权利与义务：

　　1、负责本工程爆破施工的安全监理。

　　2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。

　　3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。若发现施工单位的`爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告委托单位和当地公安机关。

　　4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员资格，制止无资格人员从事爆破作业。监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。

　　5、根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。

　　6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。

　　十、其它

　　1、本合同签字盖章后生效，如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式贰份，委托方、监理方各执一份。

　　委托单位（章）：监理单位（章）：

　　委托单位代表（签章）：监理单位代表（签章）：

　　年月日年月日

爆破工程合同4

　　委托单位（简称甲方）：

　　监理单位（简称乙方）：

　　甲、乙双方依据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。

　　一、为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。

　　二、工程地点：县板路与莲山路交汇西北角

　　三、爆破施工单位：_______

　　四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作

　　五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。

　　六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。

　　七、合同价款与付款结算方式：

　　1、监理费用：根据《爆破工程消耗量定额》102-20__，合同签订时，暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。

　　如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。

　　2、付款方式：委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。

　　八、委托单位权利与义务：

　　1、负责处理外部协调工作。

　　2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。

　　3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的'各类资料。

　　4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。

　　5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。

　　九、监理单位权利与义务：

　　1、负责本工程爆破施工的安全监理。

　　2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。

　　3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。

　　若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告委托单位和当地公安机关。

　　4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员资格，制止无资格人员从事爆破作业。

　　监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。

　　5、根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。

　　6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。

　　十、其它

　　1、本合同签字盖章后生效，如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式贰份，委托方、监理方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

爆破工程合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因甲方业务发展需要，经甲乙双方自愿平等协商，就甲方聘请乙方担任公司爆破工程师，任技术顾问，双方达成如下聘用协议：_________________

　　第一条、协议期限

　　本协议期限为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　第二条、甲方的权利和义务

　　1、乙方的爆破工程师证书在协议期限内由甲方使用及保管，协议期限满后甲方及时将相关资料归还乙方，同时提供爆破工程师证书变更单所需的相关证明材料。

　　2、甲方可以将乙方的爆破工程师资质用于甲方的资质申报及一般的招投标，如需乙方本人到场配合，甲方必须提前通知乙方。

　　3、甲方应妥善保管乙方资料和证书，确保资质证书完好无损。如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失，甲方应赔偿乙方相关损失，同时按协议继续支付酬金。

　　第三条、乙方的权利和义务

　　1、乙方只担任技术顾问，不担任公司技术负责人或项目技术负责人;

　　2、乙方承诺向甲方提供的资料真实合法，并负责办理好爆破工程技

　　2术人员安全作业证单位变更手续(乙方主管单位部分)，若乙方提供的资料是虚假伪造的.，乙方自行承担一切责任，并负责赔偿甲方相应的损失。

　　3、乙方的资质证书在协议有效期限内交由甲方保管。

　　4、如果甲方提前通知乙方需要到场配合时，乙方应及时到场并配合甲方完成相关工作，相关费用由甲方负责。

　　第四条、酬金

　　1、酬金支付标准为_____万元/年，每_____年预付。

　　2、支付方式：_________________甲乙双方签订协议时，乙方提供爆破工程技术人员安全作业证书(原件)、身份证(复印件)、毕业证(复印件)、一寸彩照5张给甲方，甲方向乙方支付_____万元;待爆破工程技术人员安全作业证单位变更成功，本协议到期时，甲方将剩余的酬金_____万元向乙方付清。

　　第五条、违约责任

　　1、本协议期限内，乙方提出终止协议的，则乙方必须双倍返还酬金;甲方提出终止协议的，则甲方已付酬金不予返还。

　　2、乙方必须保证证书真实有效。如因乙方提供虚假证书，导致甲方申请资质失败，乙方退还甲方已付酬金。

　　第六条、其他

　　1、本协议期满前一个月，如双方达成一致意向，可续签本协议;如不续签，甲方应及时返还乙方的所有证件。

　　2、协议终止或期满后，甲乙双方应彼此友好合作，配合完成解除协3议等相关的后续工作。

　　3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________________

　　乙方(签字)：_________________

　　签订日期：_________________

爆破工程合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：铜仁市碧江区川硐中心卫生院污水处理及垃圾收集项目

　　2、工程地点：贵州省铜仁市碧江区川硐镇

　　二、工程内容及工期

　　1、工程内容：土石方爆破

　　2、工期：工程____天内完工。

　　三、工程造价及付款方法

　　1、工程造价：工程爆破单价为____元/m。工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，综合单价包括乙方办理爆破物品使用许可证、火工品等材料的购买、运输、保管等，人工费、机具费、水电费、油料、风险、利润、税金及爆破试验等一切与爆破相关的费用；

　　2、付款方式：按实际完成的爆破方量结算。由于爆破工程量较小，若乙方爆破工作顺利完成，甲方一次性付清全款；

　　3、工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，均按合同单价进行结算。

　　四、工程量核算与确认

　　1、爆破工程数量按甲方指定的地段，经双方现场测量计算的工程量为准，据实确定爆破工程数量；

　　2、乙方必须按设计要求开展爆破作业，超出设计范围内的爆破数量，甲方除不予认可外并根据对甲方施工造成损失和影响，追究乙方相关责任。

　　五、工程质量、安全

　　（一）工程质量：

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作；

　　2、如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，由乙方赔偿全部经济损失。

　　（二）安全管理及责任：

　　1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的.工作；

　　2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。如出现人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方承担所有责任和损失，包括甲方工期延误的损失。

　　3、乙方在作业时，必须要有防护措施。架设安全标识网、安全带、安全帽，由乙方自备。

　　（三）爆破机械及现场爆破器材的管理：

　　1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识；

　　2、乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管，以免丢失或损坏。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、按合同规定及时支付爆破费用；

　　2、协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。

　　（二）乙方责任：

　　1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；

　　2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；

　　3、负责办理爆破审批手续，并提前做好爆破施工前的各项准备工作；自行成立爆破作业队，自行解决吃住等日常生活问题；

　　4、严格按照甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求；

　　5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。爆破时的人员疏散及安全警戒工作；

　　6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。

　　7、任何情况下，乙方在施工期间从事违反法律、法规的活动，由此造成的损失由乙方负责，与甲方无关。

　　七、违约责任：

　　1、甲乙双方均应切实履行合同职责，否则视为违约；

　　2、乙方必须严格落实合同责任。中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工爆破作业而擅自撤离现场或有意停工，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同并拒付工程款；

　　3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款，甲方有权扣除乙方的工程款；

　　4、因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不负任何责任。

　　八、其他

　　1、本协议经双方签字后生效；未尽事宜双方可另行协商确定；

　　2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；

　　3、本合同自签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破工程合同7

　　甲方（发包方）_____________________________

　　乙方（承包方）_____________________________

　　签 订 日 期_____________________________

　　工程爆破服务合同

　　甲方（发包方）____________________________________________________ 乙方（承包方）____________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《爆破安全规程》（GB6722-20xx）及有关法律规定，为了加强爆炸物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，经双方共同协商后，本着平等、自愿、互利的原则签订本合同，共同信守。

　　一、 工程概况

　　1、工程名称：________________________________________________

　　2、工程地点：________________________________________________

　　二、服务期限及费用

　　1、服务期限：自_____年_____月______日至_____年_____月______日。经甲、乙双方一致同意，可以延长服务期限。

　　2、爆破费用：经甲、乙双方协商，按照炸药使用量来计算甲方应付工程款，按每月使用量计算：（1）每月使用量小于100吨，单价为__________元/吨；（2）每月使用量大于等于100吨小于200吨，单价为________元/吨；（3）每月使用量大于等于200吨，单价为________元/吨（人民币，不含税价）。火工品费、钻孔费、炸药库管理费用由甲方承担，爆破员、安全员、爆破现场管理人员的工资由甲方承担。

　　3、付款方式：服务费按月计算支付。

　　三、甲方的职责义务

　　1、甲方向乙方提供露采及灭火或其他工程所具有的当地有关主管部门的正式审批文件及允许正式施工的所有行政许可。

　　2、为保证乙方正常有序施工，甲方不得以任何理由推荐主管部门，周边村民及内部职工的工程机械进入作业地施工。

　　3、甲方不得将本合同约定的工程分包或分割给第三方。甲方若违反此规定，自愿将分包工程总价的_______%赔偿给乙方。

　　4、若甲方不按时支付工程款，每超过规定时限一个月，要赔偿乙方当月工程款的______%，作为逾期违约金。逾期付款超过三个月的，乙方有权选择接触合同并要求甲方承担违约损失。

　　5、甲方应在乙方工作人员进驻矿区时，给乙方工作人员提供住宿、办公用房、费用由甲方负责。

　　6、甲方必须按照乙方提供的钻孔位置进行钻孔。如为按照乙方的要求进行钻孔影响了爆破效果，延误工程或造成其他经济损失，乙方概不负责。

　　7、甲方在钻孔打眼过程中，发生人员、设备坠落、落石伤人等事故，一切由甲方负责。

　　8、每次爆破前，甲方要按照乙方的设计说明书安排现场管理人员将其工作人员及作业设备疏散至安全区域。

　　9、甲方负责爆炸物品（炸药）的购买、运输、看护、发放、使用和退库等工作。

　　10、甲方保证火工品的供给，若因火工品的供应不足或不及时导致工期延误和煤矿停产，乙方不负任何经济责任。

　　四、乙方的职责义务

　　1、乙方提供本单位的资质证明复印件（盖单位章）并取得当地主管部门的审查批准。

　　2、乙方应编制爆破施工设计方案、制定爆破安全规程和相关安全管理制度

　　3、乙方安排有资质的爆破工程技术人员、安全员及爆破元进行安全管理和爆破作业。爆破时，出现的自然孤石，爆前炮孔有水等遗留问题，由甲方负责处理，乙方予以协助、费用另行协商。

　　4、乙方负责指导爆破现场的参数确定、炮孔布置、装药、填塞、网络链接、爆破及相关工作。

　　5、乙方负责盲炮排除和安全管理指挥。甲方应全力配合乙方的工作，确保安全。

　　6、乙方无故推迟爆破，造成甲方停工停产，每停产一天，甲方在乙方工程款中扣除________元，作为停工停产损失。停产超过50天的.，甲方有权解除合同，因甲方原因停工停产由甲方承担一切费用。每停工一天，甲方须赔偿乙方停工费_______元，停产超过50天，乙方有权解除合同。如果政策变动或不可抗拒的因素造成停产损失的，乙方不承担任何责任。

　　7、上级执法职能部门检查，乙方负责爆炸现场管理及爆破技术，爆破现场

　　的违章作业、违规操作、无证上岗处罚均由乙方负责，其他方面事宜由甲方负责。

　　8、爆破实施过程中依据设计说明及操作规程进行施工发生的事故，经甲、乙双方协商，甲方愿意承担10万以上的所有费用，10万元以下由乙方承担。如不按设计说明及操作规程施工发生事故全部由甲方承担。

　　五、调节与仲裁

　　在合同执行过程中，如双方发生争执，应本着相互谅解、信任、平等、互利的原则充分协商，解决争议；若协商无效，任何一方均可向监管主管部门申请调节争议；若调节无效，任何一方可依法要求仲裁。

　　六、其他约定

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是，合情合理的原则协商解决，签订书面协议，作为本合同的补充协议，与本合同具有相同效力。

　　2自合同签订之日起，原甲方的现场爆破员、安全员归属乙方管理。工资由甲方承担。为了便于管理，甲方发放爆破员、安全员工资时需有乙方工程技术人员的签字方可发放。

　　3、乙方的工程技术人员有权对甲方爆破作业人员的违章、违规操作进行处罚。

　　七、合同有效

　　自_____年_____月______日至_____年_____月______日有效

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方（章）________________ 乙方（章）__________________

　　甲方代表签章_________________乙方代表签章__________________

　　_____年_____月______日 _____年_____月______日

爆破工程合同8

　　甲方：XXXXXXX项目部

　　乙方：XXXXXXXXXXXX

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX

　　2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　3、工程量：以实际施工量为准。

　　二、工程内容及工期

　　1、工程内容：土石方岩爆破。

　　2、工期：根据甲方需要，乙方应保证不影响甲方的实际工期。

　　自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。

　　三、工程造价及付款方法

　　1、工程造价：工程爆破单价6.5元/m3。（该单价为综合单价，不作任何调整，不承担任何税费）。

　　2、实际核算方式：按双方一起共同测量的方数计算×单价。

　　3、工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

　　4、付款方式：本合同签字生效后，乙方进场爆破作业开始，第一次爆破完成后，支付爆破方应付额的一半，以此类推，以后按每月底结算，在次月5日支付应付额的70%，余款30%在工程完工后一月内付清。

　　四、工程量核算与确认

　　1、爆破施工前，甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方，并经双方确认后签字；

　　2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量，双方测量共同认可后方可爆破，单价不变；

　　3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。

　　五、质量、安全及验收

　　（一）工程质量

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。

　　2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并随时进行监督检查。

　　3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。

　　4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块体积不大于0.6立方米。

　　（二）安全管理及责任

　　1、乙方在进入施工现场以前，应办理好爆破的一切相关手续，并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的.爆破安全操作规程施工，杜绝发生重大伤亡事故。

　　2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

　　3、乙方采取先进的爆破方法，合理的施工工艺及有利的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

　　4、现场代表：

　　甲方：XXX 乙方：XXX

　　（三）爆破机械及现场爆破器材的管理

　　1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等），乙方在开工作业前，必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识，指定专人操作。

　　2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图纸施工，听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责，施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、按合同规定及时支付各种款项。

　　2、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责。

　　3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高。

　　4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。

　　（二）乙方责任

　　1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。

　　2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。

　　3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。

　　4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。

　　5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

　　6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全，如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，一切与甲方无关。

　　7、乙方施工人员食宿自理。

　　8、乙方不得将本工程转包给第三方。

　　七、附件：

　　1、本协议经双方签字后生效。

　　2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　3、因执行本协议发生争执，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院判决。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

爆破工程合同9

　　发包单位：（简称甲方）

　　施工单位：（简称乙方）

　　关于前川街定远村还建小区楼房基坑岩石控制爆破事宜，经过双方友好协商达成爆破协议如下：

　　1、工程范围：按甲方指定基坑范围内爆破施工。

　　2、工作内容：审办爆破手续；爆破现场布孔、钻孔、验孔、改装药包、装药、填塞、联线、防护、警戒、起爆、检验。

　　3、工程单价：

　　4、 方案安全评估费贰万元/项、安全监理费壹万元/月，只提供收据，不负责税金。

　　5、工程量：土石方甲方指定爆破范围内，双方测量签字确认，据实结算。

　　6、施工工期：按甲方规定开工和完工时间执行，有效工期为15天。因雨天、政府行政要求停工及挖土原因，工期顺延。

　　7、甲方义务：

　　（1）负责提供现场爆破人员的临时住宿板房一间。

　　（2）负责爆破石渣挖运和积水抽排。

　　（3）负责放样和场地平整中的标高测量放线和炮位机械清理。

　　（4）负责协调施工现场周边关系，保证施工无干扰。

　　（5）负责爆破安全评估和爆破安全监理合同签订和相关费用。（按合同第4项执行）

　　8、乙方义务：

　　（1）负责爆破方案的'设计，负责向公安局审批申报手续。

　　（2）自备爆破仪器仪表及专用防护设备；严格爆破方按组织施工，保证爆破施工安全。

　　（3）负责办理火工品审批、购买手续、刷卡、登记台账。

　　（4）负责火工品的现场保管、使用、清退。

　　（5）爆破施工严格遵守操作程序，由于爆破引起的一切责任事故自负，费用自理。

　　9、付款方式：

　　（1）工程款以双方协议为依据，购买爆破材料当天支付安全评估费、安全监理费叁万元，支付爆破费按双方测量数量乘爆破单价总额的____ %。

　　（2）爆破工程完成一半，甲方再支付爆破费____%。

　　（3）爆破完工，验收合格一周内付清工程全款。

　　10、其他：如有工期延误，乙方需承担合同额____ %的违约责任。

　　11、本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，签约之日起生效，工程尾款结算付清即失效。以此为最终结算合同，其他仅作为申办手续用。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

爆破工程合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　为建设绥阳县后河沟烟草水源水库枢纽工程，甲方将本工程的料场采石钻眼爆破施工、坝基开挖的岩石钻眼爆破、进场公路的岩石钻眼爆破发包，乙方自愿应标承包，现经甲、乙双方协商一致后，订立本承包合同条款如下：_________________

　　一、乙方自愿承包甲方采石场的采石爆破施工、坝基开挖的岩石钻眼爆破、进场公路的岩石钻眼爆破。

　　二、工程施工地点及施工内容：_________________

　　工程施工地点：_________________绥阳县枧坝镇中塘村

　　工程施工内容：_________________1.料场采石爆破、大型石块（80cm_____80cm以上）的分解爆破。2.坝基开挖的岩石钻眼爆破、进场公路的岩石钻眼爆破。

　　三、承包形式，大包干承包形式，即乙方包干承包岩石爆破施工工程的全过程，施工全程所需的一切设备、爆破相关材料、技术、人员、管理（生产、安全、技术、现场、设备、生产材料、人员等）、资金、税费等由乙方完全自主、自理，概与甲方无关。

　　四、1.料场承包按方量计价，据实结算。乙方完成的工程量，视进度分阶段结算。采石开采每立方米元整，采用测量仪器（全站仪）进行测量计算方量。2.坝基开挖爆破、进场公路爆破，采用钻孔米数计算，以每米元整（含炸材等全部费用）。

　　1/3页

　　五、承包费的结付。业主每次拨付进度款时，按乙方结算工程量金额的80%付款，剩余部分在工程完工后一个月内付清。

　　六、乙方必须严格执行国家及相关职能部门对爆破施工这一特种行业的相关法律、法规、技术操作规程、规范和安全生产操作规范。自觉遵守和服从相关职能部门的检查监督。乙方承包甲方采石爆破施工工程期间的一切法律、经济、安全责任事故等责任均由乙方自理，概与甲方无关。

　　七、乙方必须服从和配合甲方采石场的整体生产安排，安全管理和现场管理，如有违反，造成损失的，由乙方据实负责赔偿。甲方的`安排和有关管理如与乙方的安全生产操作规范和爆破施工管理规范以及相关技术规程、规范不相符的，乙方可以拒绝执行，但必须及时向甲方提出修正意见和措施，如不及时向甲方提出修正意见和措施的，视同乙方认可甲方的安排和管理，责任由乙方承担。

　　八、爆破施工现场如因地界等原因与当地村民发生纠纷时，由甲方负责协调解决。如因爆破施工技术原因和安全管理原因造成周边地面附着物、农作物，人畜损毁（伤）时，甲方协助乙方协调解决，其经济责任由乙方负责。

　　九、乙方的施工生产原则上按甲方的生产计划执行，保证甲方施工进度需要。

　　十、本合同期限：_________________从签订合同之日起至工程完工为止。

　　十一、本合同一经签订，任何一方不得随意中途终止，双方就提前终止合同给对方造成的损失赔偿协商一致后，协商终止合同。如因不

　　2/3页

　　可抗力原因不能继续履行本合同时，本合同可提前终止。

　　十二、本合同未尽事宜，参照行业规定，经甲乙双方协商解决，达成一致的书面协议与本合同一并生效。因履行本合同所产生的任何争议，双方协商未能达成一致意见，任何一方均可向工程所在地仲裁委员会提出仲裁。

　　本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订日期：______________________年_____月_____日

爆破工程合同11

　　发包方：贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部

　　（以下简称甲方）

　　承包方： 谢桐： 身份证号：522527197207141314（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称： 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程

　　工程地点： 安顺市普定县安普大道中段

　　承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。

　　二、工程单价和工程量：

　　1.工程单价：爆破单价按140元/m?（不含税费），钎探单价按40元/元，甲方代扣2‰的保险费用。

　　2.工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。

　　三、进度款支付：

　　1.工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的80%支付进度款。

　　2.工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。

　　四、工期要求：

　　本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。

　　五、双方责权利：

　　甲方责权利：

　　1.给乙方提供施工基础图1份。

　　2.及时办理技术交底。

　　3. 为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。

　　4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。

　　5.每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

　　乙方责权利：

　　1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。

　　3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。

　　4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

　　5.乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

　　6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。

　　7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　8.若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。

　　六、安全责任：

　　1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。

　　2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

　　3.若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的.费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。

　　七、违约责任

　　除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。

　　1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。

　　八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。

　　九、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

　　甲方： 乙方：

　　授权代理人（签字）： 身份证号：522527197207141314

　　电话：13985700668

　　日 期：20xx年8月14日 日 期：20xx年8月14日

爆破工程合同12

　　甲方：四川成蜀电力建设工程公司

　　乙方：中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司

　　甲方将东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称：东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程

　　二、工作地点：大竹县东柳、清溪－中山煤业35kV线路工程

　　三、付款方式：包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算，甲方安乙方工作量的 70 ﹪预支作为购买炸药及xx，余款在施工完工后三天内付清。

　　四、甲乙双方责任：

　　（一）、甲方责任

　　1、甲方负责清理爆破作业面原有松石，浮土，以方便乙方钻眼作业；

　　2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。（包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责）

　　3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后，乙方好便于进行下一步放爆施工。

　　4、督促乙方严格按照《爆破安全规程》（GB6722-20xx）的规定进行爆破作业。

　　5、计算方式：按实际放炮量计算。土量不计算。

　　6、乙方进场后，甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。

　　（二）、乙方责任：

　　1、乙方应具有规定的`爆破施工有关资质，向甲方提供《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》、《爆破作业人员上岗证》等资料复印件各一份。

　　2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。

　　3、负责整个爆破过程的安全工作，对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的，由乙方承担全部责任。

　　4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒，现场安全管理工作。

　　5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。

　　6、乙方在进行民用爆物品运输，储存、配送爆破作业时，应严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院466号令）等相关规定的要求和程序进行，严格按照《爆破安全规程》组织施工。

　　五、违约责任：

　　1、乙方在施工中加强安全管理工作，对爆破施工的安全承担全部责任。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，双方各一份。

　　甲方：（签字、盖章） 乙方（签字、盖章） 日期： 日期：

爆破工程合同13

　　甲方：乙方：

　　甲方将贵州省毕节市七星关区海坝大道一标段修路爆破土石方增加方量承包给乙方施工爆破。由双方协商达成以下几点：

　　一、由甲方付给乙方土石方每方单价柒元贰角整（元/立方）爆破费，方量以甲方对上计量工程数量为准。

　　二、由甲方垫付炸材及油料款。30日之内甲方按实际完成工程拨给乙方80%的工程款。第一个月所剩20%由次月付清，剩余工程款在工程完工后1 5个工作日，甲方必须一次性付清所欠乙方工程款。

　　三、在施工过程中出现的噪声用震动如引起当地居民纠纷和震动造成的损失由甲方赔偿，因爆破飞石造成的损失乙方赔偿如因甲方原因造成停工甲方必须赔尝乙方机械及人员损失。

　　四、如甲方不按时拨款，乙方有权停工，停工期间乙方所受的机械及人员费用由甲方赔偿。

　　五、乙方须投入足够设备满足甲方施工需要，如因乙方爆破不及时造成甲方停工待料，由乙方赔尝甲方机械及人工费用。

　　六、爆破飞石所引起的安全事故由乙方负责，施工过程中甲方挖掘机必须配合乙方炮工施工，爆破后的'石料挖掘机挖不动的由乙方进行解炮。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同双方签字之日起生效。双方不得反悔，如任何乙方反悔，将追究法律责任及经济责任。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　20__年_月_日

爆破工程合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，本着公平、公证的原则，依据国家有关法律、法规、政策达成一致，定以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：曲靖市麒麟区三宝兴龙采石场矿山开采爆破工程。

　　2、工程地点：云南省曲靖市三宝镇兴龙村委会亮子村小组。

　　二、工程内容及工期

　　1、承包内容：曲靖市麒麟区三宝兴龙吉鑫采石场矿山开采爆破工程，乙方负责矿山钻孔及爆破所需材料费用。

　　2、工程承包日期：从 年6月15日至 年6月14日止。

　　三、爆破单价、工程数量核算与确认及付款方法

　　1、爆破单价：经双方协商，按单价8元/m3计价。（爆破材料价格为：炸药12830元/吨，电2.19元每个，如有爆破材料超出该价格，超出部分由甲方负责）。

　　2、爆破工程数量：工程数量约10万方，乙方必须保证甲方的工程用料，每月甲乙双方以现场实际收方核算为准。

　　3、付款方法：按工程施工进度每月按当月工程量扣去甲方所有费用后的余款100%结算；协议规定的全部工程完成后，甲方于下一个月时间以内给乙方结算并付清全款给乙方。甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

　　四、甲方责任与义务

　　1、甲方负责爆破工程的领药、卸药、装药、堵孔、连线、警戒、起爆、盲炮处理等及安全防护工作，履行《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定。

　　2、负责撤离爆区内的移动设备和人员。每次爆破后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由甲方负责并承担乙方一切费用。

　　3、负责爆破施工现场周围居民及其他第三方的协调工作，若乙方正常的爆破施工情况，周围居民及其他第三方阻挡工程，致使工期延误，由甲方全权负责，并承担以上工作的一切费用。

　　4、甲方在乙方承包期间，不得以任何无矿理由要求乙方解除工程承包合同。（除乙方满足不了甲方4万方的最低工程用料）

　　五、乙方责任与义务

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。

　　2、甲方可适当提供必要的帮助和支持，配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。乙方在施工中必须按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工。

　　3、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的'爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。

　　六、安全施工、事故处理

　　1、安全施工：甲方应遵守矿山安全生产的管理规定，严格按矿山爆破安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由甲方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由甲方承担，乙方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　七、违约责任

　　1、甲方不按约定支付乙方工程款的，则每日向乙方支付逾期应付工程款的5%的违约金。

　　2、乙方不按约定爆破作业给甲方，所造成的损失由乙方负责。

　　八、解决合同纠纷的方式，双方协商或向人民法院起诉。

　　九、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人：

　　负责人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　年 月 日

爆破工程合同15

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

　　二、工程地点：

　　面粉厂

　　三、工程承包范围和内容：

　　按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

　　2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

　　3、办理全部爆破工程审批手续。

　　4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

　　四、工程量：

　　按实际方量。

　　五、结算方式：

　　按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

　　六、施工工期：

　　30天

　　七、施工要求：

　　确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

　　八、双方责任：

　　（一）甲方责任

　　1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

　　2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；

　　3、负责提供施工有关的图纸；

　　4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；

　　5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；

　　6、负责提供乙方施工用电。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；

　　2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；

　　3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；

　　4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；

　　5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；

　　6、乙方必须承担起爆破安全警戒的.所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；

　　7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

　　九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方：

　　法定代表人（或委托代理人）签字：

　　日期： 年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人（或委托代理人）签字：

　　日期： 年 月 日

【爆破工程合同】相关文章：

爆破工程外包合同01-19

爆破工程合同12篇02-12

孔桩爆破项目工程施工合同06-06

爆破施工合同07-09

工程工程合同10-28

工程合同建设工程合同01-07

【推荐】工程工程合同01-12

【精】工程工程合同06-23

工程工程合同模板05-26