工程施工合同

时间:2024-08-06 22:11:15 工程合同 我要投稿

工程施工合同通用15篇

  随着时间的推移,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家整理的工程施工合同,希望对大家有所帮助。

工程施工合同通用15篇

工程施工合同1

  甲方:

  乙方:

  施工地点:

  工程项目名称:

  经甲乙双方共同友好协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与相关法律法规的条款,本着平等、自愿、守信的原则,达成协议如下:

  一、甲方土桥社区 建设工程交由乙方承建,所承建的项目有社区道路、给排水设施、社区绿化、公益设施、新农村住房等新农村规划区域内的建设项目。

  二、乙方在项目建设施工过程中要按安全规范要求进行施工,对所有的安全生产负有全部责任,定期开展安全教育,避免安全事故发生,严把质量关,实行岗位责任制,每一个环节都必须落实到人。

  三、甲方将水、电安置到施工现场,施工用地的一切拆迁工作均由甲方按施工要求负责全部拆除,实施无障碍作业并做到“三通一平”,否则影响施工进度由甲方承担责任,甲方应向乙方提供甲方已确认过的施工图纸和相关的工程确认文书,依保障乙方施工的准确性。甲方要配备专人全力协助乙方开展施工,协调施工中出现的.问题及施工队与村民之间的纠纷。

  四、本工程采取分项、分期的方式,甲乙双方要在施工前订立工程附加协议,以确定该项目工程量、工程进度、工程款拔付方式及其它要求。

  五、道路工程给排水工程及其它公益设施,乙方应按甲方指定的工程总量的10%为一个结算段与甲方进行结算,待该项工程全部结束时,甲乙双方将全部款项全部结清。

  六、新农村建设的户型要求按甲方提供的图纸由乙方进行施工。

  七、工程款由甲方按照乙方每期实际施工进度分期付款的方式进行结算,基础完工(士0)甲方付乙方总工程款的10%,一层板完工甲方付乙方总工程款的30%,二层主体完工甲方付乙方总工程款的40%,室内毛墙、毛地、室外外墙漆完工、入户门安装完毕,甲方付乙方总工程款的20%.

  八、施工图纸和每平方造价以甲方签字盖章后为确认依据。

  九、附加协议

  1、社区道路 原有路面的基础上加宽6米并取直,每平方120元

  2、按实际工程量结算,20cm三七灰土垫层18cm,30砼路面。

  2、社区排水沟

  全封闭排水沟,每米造价30元/m2,按实际工程量结算,24×2m×1m,阴井:按实际工程量结算,每个造价150元。

  十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方盖章签字后生效,未尽事宜另行协商。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  年 月 日

工程施工合同2

  甲方:______________

  乙方:______________

  双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,经协商达成如下协议。

  第1条、工程概况。

  1.1工程名称:_________

  工程地点:_________

  工程内容:火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统以及消防系统整体联动。

  承包范围:图纸范围散水以内火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统的施工、设备安装及系统调试。(不包括暗配管、盒)

  1.2开工日期:______年___月___日

  竣工日期:______年___月___日

  1.3质量等级:合格

  1.4合同价款:人民币____元。(此价不含规费,包含税金,待结算后一次调整计入)

  1.5上缴管理费:以结算总造价的8%上缴甲方。(税金全额上缴,规费按60%收入上缴甲方)

  第2条、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  2.1合同语言:汉语。

  2.2适用法律法规:按现行国家和省市颁布的法律法规的规程。

  2.3适用标准、规范:执行国家颁布的现行施工验收规范,及消防施工验收规范。

  第3条、图纸

  3.1图纸提供日期:乙方进场时。

  3.2图纸提供套数:甲方提供,乙方自行复印。

  3.3图纸特殊保密要求和费用:______。

  第4条、甲方驻工地代表。

  4.1甲方驻工地代表委派人员

  名单:________

  电话:________

  4.2实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):

  第5条、乙方驻工地代表:

  名单:________

  电话:________

  第6条、甲方工作。

  6.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:按总进度要求。

  6.2水、电等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:乙方进场后,甲方提供水、电等施工必要条件及相关工程协调工作,不再收取任何费用。

  6.3办理批件、证件的名称和完成时间:________________。

  6.4会审图纸和设计交底的时间:乙方进场后。

  6.5甲方向乙方提出供现场办公室一间。

  第7条、乙方工作

  7.1乙方应认真编制施工方案,质量保证措施要可靠,实行逐级质量责任制。坚持“三检制”质量奖罚制。严格按规范、规程、标准施工和验收。乙方负责收齐全部项目的工程技术资料,达到归档要求,按甲方要求的份数及时提供。

  7.2职工进入施工现场前,必须进行环境、职工安全卫生教育的培训,并且严格遵守贯彻执行国家、地方有关环境、执业安全卫生方面法律法规及其他要求,认真落实各级各部门安全生产、文明施工责任制,施工现场实行目标管理,建立各级管理制度,将影响环境、影响周围居民和职工身心健康的'噪音、粉尘、污水等污染降低到最低点,现场实行封闭管理,消除各种不安全因素和事故隐患,做到安全生产、预防为主,杜绝伤亡事故发生。轻伤事故控制在社会允许最小范围内。做好社区服务,通过综合治理,达到安全生产和文明施工。

  7.3在施工中,应遵守施工安全规范和交通规则规定,杜绝伤亡事故发生,若发生工伤等安全事故或其他事故,均由乙方负责。

  7.4本工程施工根据规范要求施工。施工面要求有安全防护措施(如井架、栏杆等)。在施工中应遵守政府现场管理中文明施工的有关规定,并承担违反规定的罚款。

  7.5乙方负责和保证所有项目的消防验收工作顺利通过,并做好当地消防部门的协调、沟通工作。

  第8条、进度计划

  8.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:乙方进场后。

  8.2甲方代表批准的时间:提交后一周内。

  第9条、检查和返工

  9.1按工序分部分项检查验收,若有质量问题自行返工,工期不予顺延。

  第10条、工程质量等级

  10.1工程质量等级要求:合格。

  10.2质量评定仲裁部门名称:当地公安局消防分局。

  第11条、隐蔽工程、中间验收

  11.1中间验收部位和时间:隐蔽工程施工中及结束时进行,并按要求做好资料。

  第12条、调试:

  由乙方负责,甲方协调相关专业配合。

  第13条、检验和验收:

  由建设方牵头组织实施,建设方承担消防检测费用,乙方负责项目通过消防验收。

  第14条、合同价款及调整

  14.1调整的条件:如图纸发生变更或者现场施工条件需要变动调整安装位置以及方式,以签证为准。

  14.2调整的方式:变更部分参照预算暂定价标准。

  第15条、工程付款(无预付款)

  15.1按每月25日乙方上报工作量,经甲方审定后按审定量的70%支付工程款。

  15.2支付时间:每月上报工作量后的十个工作日内。

  15.3工程验收合格后和工程结算审定后支付至工程总价的95%,留5%的质保金。

  第16条、工程量的核实确认

  16.1乙方提交工程量报告的时间和要求:每月25日前乙方提交工程量报表,由甲方代表确认。

  第17条、甲方供应材料设备

  17.1乙方包工包料。

  第18条、乙方采购材料设备

  18.1详见预算书。

  第19条、设计变更

  19.1按设计院变更施工图纸。

  第20条、确定变更价款

  20.1按预算书价格及取费标准执行。

  第21条、竣工验收

  21.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:交工前十日内。

  21.2乙方提交竣工资料和份数:壹式陆份。

  第22条、竣工结算

  22.1结算方式:按施工预算及变更签证所列内容进行。

  22.2乙方提交结算报告的时间:交工前十日内。

  22.3甲方批准结算报告的时间:提交后壹月内。

  第23条、保修

  23.1保修内容、范围:承包范围内,非人为破坏,非不可抗力所产生的质量问题。

  23.2保修期限:两年。

  23.3保修金额和支付方法:保修金额为合同总额的5%,保修期满一周内付清。

  第24条、争议

  24.1争议的解决程序:协商或有关部门仲裁。

  第25条、违约

  25.1违约的处理:如乙方违约按合同价款2‰进行处罚,并承担由此给甲方造成的相应损失。

  第26条、安全施工

  26.1:见安全施工协议

  第27条、不可抗力

  27.1不可抗力的自然灾害认定标准:按国家现行规定。

  第28条、保险

  28.1施工人员进场购置保险。

  第29条、工程停建或缓建

  29.1因政策原因导致工程停建或者缓建,甲方应按乙方实际完成工作量结清工程款。

  第30条、合同生效与终止

  30.1合同签订后生效至全部条款执行完毕止。

  第31条、合同份数

  31.1壹式陆份,甲方肆份,乙方两份。

  甲方:______________乙方:______________

  ________年___月___日________年___月___日

工程施工合同3

  建设单位(甲方):_____________________

  地址:_________________________________

  邮码:_________________________________

  电话:_________________________________

  法定代表人:___________________________

  职务:_________________________________

  安装承包单位(乙方):_________________

  地址:_________________________________

  邮码:_________________________________

  电话:_________________________________

  法定代表人:___________________________

  职务:_________________________________

  为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 总则

  一、工程名称:

  二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书,初步设计、总概算等文件号。

  三、工程编号:

  四、工程地点:

  五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

  六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

  第二条 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

  三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

  第三条 施工准备

  一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

  二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

  第四条 物资供应

  一、本合同全部所需材料按下列第( )项供应方式办理:

  1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应;

  2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用;特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应

  3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;

  4.……

  二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。

  三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。

  四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。

  五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。

  第五条 工程款结算

  一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第( )项办理:

  1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;

  2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;

  3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;

  4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算;

  5.……

  二、本合同自签订生效之日起,甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次

  拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的____%的尾款,待工程竣工验收后全部付清(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  第六条 施工与设计变更

  一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;

  二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担:

  1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的.地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;

  2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;

  3.在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

  三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

  五、在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

  第七条 竣工验收、结算与保修

  一、乙方在单项工程竣工前____日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。________________。

  二、竣工工程经检验合格,从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。

  三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据

  四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:

  1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;

  2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

  3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

  七、乙方在单项工程竣工验收____天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据此拨款。

  八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。

  第八条 奖励、惩罚与仲裁

  一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,____%归乙方,____%归设计单位。

  二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖

  金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。

  三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。

  四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第( )项方式处理:

  (1)申请________仲裁委员会仲裁;

  (2)向________人民法院起诉。

  第九条 工程负责人和工伤事故

  一、甲方派________为驻现场负责人,乙方派________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

  二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

  第十条 合同份数及有效期

  一、本合同一式____份。其中正本两份,甲乙方各执一份;副本一式____份,报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

  二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  第十一条 附则

  一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。

  二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。

  第十二条 合同附件(均略)

  一、工程项目一览表

  二、全部施工图纸

  三、施工图预算表

  四、甲方负责供应材料、设备一览表

  五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。

  第十三条 其他条款___________________________________________________________

  建设单位(甲方):_____________

  代表人:_______________________

  __________年_______月________日

  安装承包单位(乙方):_________

  代表人:_______________________

  __________年________月_______

  篇三:建设工程施工合同模板

  合同编号:

  工程名称:

  签订日期:

  签订地点:

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对

  签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  具体保修的内容双方约定如下;

  包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装工程,以及双方约定的其他项目。

  二、质量保修期

  1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定,以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:

  (1) 结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:

  (2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:

  (3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;

  (4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。

  (5)屋面防水保修期为1年。

  2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修责任

  l、属于保修范围、内容的项目,承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的.发包人可委托其他人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除,同时,发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的,发包入有权向承包人追偿。

  2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事敌现场抢修。

  3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4、承包人对维修的质量负责,维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可,所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。

  四、保修费用

  质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  五、质量保修金的返还

  保修责任不予减免。

  质量保修金返还时,由于部分项目质保期未满,因此,承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。

  六、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:无

  若质量保修期间发生工程质量维修事件时,承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理,每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。

  如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时,发包人有权向承包人追偿。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人,承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。

  发包人(公章): 承包人(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  授权代理人(签字): 授权代理人(签字):

  年月日 年月日

工程施工合同4

  摘要:施工阶段是建设项目实体和功能实现的主要阶段。工程施工阶段搞好工程质量、抓紧工期、控制工程造价、按时拨付工程进度价款是合同履行的具体体现。为了加强工程合同的管理,搞好合同管理工作就显得十分重要,对各方利益与义务的实现都有重要的意义。

  关键词: 施工合同合同管理

  建设工程必须切实按照国家的基建程序办事。通过招标投标市场竞争,形成合理的工程造价,是建设单位择优选择施工企业的依据,这充分体现了公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则。招标工作的最后一步是谨慎地签订施工合同,作为各方签订的'契约,合同在工程造价管理中有着重要的地位,它对双方都具有约束力,对各方利益与义务的实现都有重要的意义,因此要把严格按合同规定办事作为一项通用准则来执行。

  经过招投标的建设工程,建设部在《招标文件范本》中规定,建设单位与中标的投标单位在规定的期限内签订合同。中标单位收到中标通知书后,在约定的日期、时间、地点,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定,依据招标文件、投标文件双方签订施工合同。

  施工合同的内容包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、拨款和工程结算、工程竣工验收、质量保修范围和质量保证期、技术资料交付的时间、双方相互协作等条款。

  招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。建设单位与中标人签订建设工程承包合同时,应以中标价为基础确定工程承包价,但最终的工程造价则指按照合同各条款的约定,承包商完成建造和保修任务后,对所有合格工程有权获得的全部工程款。最终的工程造价与中标价格一般不会相等。

  一、建设工程合同类型与结算关系

  1、建设工程合同一般分为固定价格合同(包括固定单价合同和固定总价合同)、可调价格合同、成本加酬金合同三类。

  (1)固定总价合同,是指工程的合同价格以总价的包干方式固定下来,一般适用于工期较短、工程量不大而且能够精确计算工程量、风险不大、技术简单的项目。

  (2)固定单价合同,一般适用于正常施工工期,设计图纸深度能够满足施工要求,且施工过程中变化和调整因素不大。承发包双方在合同中的约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内综合单价不在

工程施工合同5

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。

  一、工程地点:

  二、工程内容:

  三、工期要求:

  开工时间为:

  四、工程款结算及付款方式

  1、结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米xxx

  五、甲方驻工地代表:

  六、甲方责任

  1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。

  2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。

  3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。

  七、乙方责任

  1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。

  2、材料标准:彩钢板型号

  八、质保事宜

  本工程主结构架(含彩钢材)保用xxx

  九、违约责任

  甲方违约责任

  未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx的'违约金。

  乙方违约责任:

  1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。

  2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。

  十、纠纷解决办法

  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。

  1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

  2、向人民法院起诉。

  十一、附则:

  1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。

  甲方:xxx 乙方代表人:xxx

  二Oxx年xx月xx日 二Oxx年xx月xx日

工程施工合同6

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方将xx小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。

  一、承包方式:包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。

  二、开竣工时间:开工:年xx月xx日

  竣工:年xx月xx日施工合同补充协议

  三、工程内容及造价:

  基础工程及地下室:xx元

  阁楼:xx元

  平房车库:xx元

  化粪池:xx元(包括池外管道项目)

  合计人民币:xx(xx元)

  四、工程质量等级:合格。

  五、付款方式:甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。

  六、承包范围、土建、电气、水暖。

  七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。

  八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。

  九、未尽事宜,双方协商解决。

  此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方负责人:

  乙方负责人:

  xx年xx月xx日

工程施工合同7

  甲方:________________

  乙方:________________

  为巩固和发展原料________生产,保障原料________及农用物资、农副产品及时得到运输,甲方将对户肯村委下片区蔗区道路进行投资修复。本着互利互惠原则,经甲乙双方协商,达成以下施工条款;

  一、工程项目及投资标准

  村委________区________区道路修复,修复里程以实际修复丈量为准。

  修复标准按老路宽度修复、填平,保证拉甘蔗大车通行畅通无阻。

  修复费用为每公里________元。

  付款方式:开工起10日后付20%,道路修复完工且经验收合格后付50%,其余费用至榨期结束后一次性付清。

  二、工程质量要求

  维修路面必须平整,宽度需保持原路基宽度;清除路边杂草、树木等障碍物;确保车辆正常运蔗。

  三、工期要求

  施工时间必须在协议签定后3天内开始动工,即________年________月________日动工,于________年________月________日施工结束并通过验收使用。

  四、甲方职责

  1、甲方委派某同志及村委某同志进行工程质量及进度监督,同时由村委协调好相关事宜。

  2、按合同要求办理物资手续并支付款项。

  3、工程结束组织相关人员验收。

  五、乙方职责

  1、乙方必须遵纪守法,并具有施工资质、相对稳定的`技术力量和施工设备。

  2、乙方必须服从甲方委派人员的指挥、调配,不合格路段及时返工。

  3、乙方根据施工项目、质量要求,按质、按时、按量完成施工任务。

  4、乙方自行承担施工过程中的安全责任。

  六、约定事项

  1、乙方不按合同要求按时、按质、按量完工,甲方扣除总工程款的20%。

  2、乙方在施工期间机械损坏,必须在3天内修好并正常施工,损坏较严重的必须组织其他机械正常施工,否则,甲方将终止合同,拒付所有款项。

  3、乙方按国家法律法规上缴税款。

  4、甲方不按付款办法执行,造成乙方停工,由甲方负责。

  5、未尽事宜双方协商解决。

  本合同具有同等法律效力,合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方签名盖章:________________

  乙方签名盖章:________________

  ________年________月________日

  ________年________月________日

工程施工合同8

  甲方(发包人):

  联系方式:

  地址:

  乙方(承包方):

  联系方式:

  地址:

  按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。现将_____________餐厅室内装修工程承包给_____________装饰有限公司施工。

  第一条?工程概况

  1、工程名称:_______________________________________。

  2、工程地点:_______________________________________。

  3、承包范围:室内吊顶、乳胶漆、墙面壁纸、地面地毯、新建卫生间、上下水安装及改造、卫生间吊顶、灯具、开关插座、包窗口、隔断墙拆除、原顶拆除、垃圾外运、布艺窗帘、纱帘,以及____________________________________________。

  4、承包方式:_______________________________________。

  5、工期:本工程自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。

  6、工程质量:合格。

  7、合同价款__________元(大写_______________)。

  第二条?甲方工作

  1、开工前_____天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_____份,并向乙方进行现场交底全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气等设备,并承担所需的一切费用,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。

  2、指派__________为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏如有损坏,并承担相应费用。

  4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  5、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第三条?乙方工作

  1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏,做好施工现场保卫和垃圾清除等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第四条?关于工期的约定

  1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第五条?关于工程质量及验收的约定

  1、本工程以施工图纸,作法说明,设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。

  2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

  3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其?复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  4、由于甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知______日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第六条?关于工程价款及结算的'约定

  1、双方商定本合同价款采用第______种:

  (1)坚决执行预决算,如有变更需经甲乙双方协商签字后生效方可实施。

  (2)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  2、签订合同后甲方付备料款______万元,余款工程竣工验收合格后一次结清。

  第七条?关于材料供应的约定

  1、本工程甲方负责采购供应的材料,设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料,设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值______%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2、凡由乙主方采购的材料、设备、如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第八条?有关安全生产和防火的约定

  1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

  3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第九条?奖励和违约责任

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方______元(人民币)。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按______元(人民币)支付滞纳金。

  2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元(人民币)违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元(人民币),作为奖励。

  3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  4、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙主方负责并承担损失。

  6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十条?争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由_____委员会_____;当事人未在合同中约定_____机构,事后又没有达成书面_____协议的,可向___________人民法院起诉。

  第十一条?其他约定

  1、本工程需要进行保修或_____时,应另订协议。

  2、本合同正本______份,双方各执______份。副本______两份,甲方执______一份,乙方执______份。

  3、本合同履行完成后自动终止。

  甲方(签字或盖章):

  发包方代表人:

  签订日期:____年____月____日

  签订地点:

  乙方(签字或盖章):

  承包方代表人:

  签订日期:____年____月____日

  签订地点:

工程施工合同9

  甲方:

  代表:

  地址:

  电话:

  乙方:

  代表:

  地址:

  电话:

  兹有甲方将_______防水工程委托承包方乙方施工,为了加强甲乙双方合同,明确责任,保证工程在施工过程中顺利进行,经双方研究决定,特签订本合同。

  一、合作内容

  1、_______防水工程以包工包料形式由乙方负责施工。

  2、工程每平方价格为_______元。

  二、工程采用材料及质量要求

  采用_______牌沥青防水卷材,要求厚度为______厘米,控制不低于_______,搭接部分按规范不能小于_______公分。

  三、付款方式

  防水工程完工经验收合格后上报工程量隔月付款_______%,经雨季过后无质量问题付_______%,下余_______%作为质量保证金,_______年后无质量问题付清尾款。

  四、安全施工

  在工程施工中,甲乙双方都应本着负责态度密切配合,搞好现场施工,安全生产,甲方应保证乙方施工前提要求,乙方在符合施工前提下,按时按质完成工程施工。

  五、工程面积

  按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  六、保质期

  本防水工程的保修期为______年;乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起_______天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由甲方组织验收。

  七、违约责任

  1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款______%的.违约金。

  3、乙方必须按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款______倍的违约金。

  4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款______%的违约金。

  八、争议解决

  协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  九、其他

  1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

  2、本合同一式______份,自双方签字日起生效,双方各执______份,均具同等法律效力。

  甲方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

  乙方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

工程施工合同10

  甲方(发包方):_________________

  合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________

  签订地址:___________________

  乙方(承包方):_________________

  签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就建筑防水工程施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

  第一条工程项目

  1.工程名称:____宿舍楼防水涂料工程。

  2.工程地点:________________________。

  3.工程承包范围:卫生间的防水工程及保养保修。

  4.施工面积及工程量:卫生间____㎡ (以实际发生的工程量为准)。

  第二条合同工期

  1.规定总工期约为____(日历)天。

  2.开工日期:____年____月____日。

  3.竣工日期:____年____月____日。

  4.因甲方原因、工程量的增减、不可抗拒的因素引起的误工,竣工时间予以顺延。

  第三条质量标准

  必须达到国家或行业的质量检验评定的________标准。

  第四条工程造价

  每平方米人民币元整(大写:______)(不含税),合计工程款为:人民币元整(大写:______)(以实际工程量为准)。

  第五条承包方式

  1.乙方按包人工、包材料(运输)、包工期、包质量和安全的方式承包,水电费由乙方支付。

  2.合同约定的工程项目,未经甲方同意,乙方不得将工程分包给第三方。

  第六条甲方义务

  1.按时开放施工现场给乙方使用。

  2.指定相应的施工员监管施工工作。

  3.按时足额支付工程款项。

  第七条乙方义务

  1.按甲方要求进场施工,以质量第一安全生产为宗旨,精心组织施工。

  2.按甲方要求保证工程进度、按时完成竣工验收后交给甲方使用。

  3.不允许偷工减料,凡因违章操作造成返工的一切损失由乙方自负。

  4.在施工时乙方不能损坏甲方财物。

  5.乙方工作人员应听从甲方施工员的工作指示。

  6.乙方要服从甲方的工地管理制度。

  7.在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

  第八条安全施工

  1.乙方在组织施工中必须坚持:“质量第一”的方针,要根椐国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及施工要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。

  2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按合同标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  3.乙方在开工前应负责编制施工组织设计或施工方案,安排施工总进度计划,储备材料、加工构件,做好一切施工准备。

  4.甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方也有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。

  5.若发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。双方对事故责任有争议时,应本善友好态度协商解决。

  6.在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运等损失,均由乙方自行负担。

  第九条工程款支付

  工程全部完工后支付总工程款的____%,在____年期满后付至____%,其余____%待____年期满后全部付完。

  第十条竣工验收

  1.工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整的竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收,并在验收后给予认可或修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

  2.工程竣工验收通过后,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提交甲方验收的日期。

  3.乙方按合同约定的内容和时间完成以下工作:

  (1)按施工总说明、国家现行有关规定作好自检工作。

  (2)做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料交甲方。

  (3)做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。

  (4)工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护,保护期间发生损失,乙方自费予以修复。

  (5)工程竣工后清理现场(包括建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除),做到工完场清。

  4.乙方在施工现场生产、生活临时设施,应在送交竣工报告____天内全部撤离,做到工完场清,若工完不清场,甲方以每日____元每㎡的标准向乙方收取地租费,此费用在工程结算款或余留款中扣留。

  5.甲方验收合格并确认竣工结算报告后,按付款方式向乙方支付工程竣工结算价。

  第十一条保修

  1.在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保承包工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方承担损害赔偿责任。

  2.本工程在竣工验收完成后,交付甲方使用起,保证____年内无渗漏水,保修期为____年,保修期内免费保修。

  3.保修期间,确定因施工责任造成的`质量问题或质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用和相关责任。

  4.保修期间,属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到甲方修理通知之日____天内派人修理。发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。

  第十二条违约

  1.合同双方之任何一方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失,并支付合同价款____%的违约金。

  2.乙方不按合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。由于乙方未能按合同规定日期竣工,每延误1天则罚款____元,处罚金从工程款项内扣除(由于甲方原因造成工期延误除外)。

  第十三条补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十四条争议的解决

  本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十五条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

  本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方(盖章):____________________

  乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________

  授权代理人:(签字)______________

  单位地址:________________________

  单位地址:________________________

  邮政编码:________________________

  邮政编码:________________________

  联系电话:________________________

  联系电话:________________________

  传真:____________________________

  传真:____________________________

  电子信箱:________________________

  电子信箱:________________________

  开户银行:________________________

  开户银行:________________________

  账号:____________________________

  账号:____________________________

工程施工合同11

  甲方:

  乙方:

  根据武汉供电公司批准的供电方案(报装编号/传单编号),经招投标程序及双方协商,甲方委托乙方负责报装用电工程,依照武汉供电设计院设计的方案进行设备选型、购置及施工。为使工程顺利进行,明确甲、乙双方的责权,根据《中华人民共和国合同法》双方特签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程质量:

  4、工期:

  5、工程主要内容和范围

  本工程的供电方案报批程序(此方案必须满足本项目用电容量)和武汉供电设计院设计的施工图纸的内容(不含开闭所及配电室土建工程)。

  (1)开闭所及公用配电室的电气设计,专用配电室电气设计,变电站至开闭所外线设计及配电室低压出线设计。

  (2)开闭所、公用配电室的高、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试,专用配电室的高、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。

  (3)市电到开闭所外线工程的土建工程,设备及材料的采购、安装、调试,开闭所至各配电室的土建工程,设备及材料的采购、安装、调试。

  (4)其余施工内容详见武汉市供电设计院设计图。

  二、工程费用和付款方式:

  1、根据供电方案及工程施工设计图,经公开招标,中标价为人民币万元。其中:清单包干价万元,预留金万,配电房土建费用万。(预留金为甲方可能发生的工程量变更而预留的金额属甲方支配)

  2、合同签订生效后,甲方向乙方支付工程款总价的30%,合计人民币万元,大写:(设备订制款)

  3、甲方按供电部门提供的交款清单全额支付,如设计费、施工费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电(因户主为江岸区房地产公司,此费用含在清单包干价中,如甲方交需从清单包干价中扣除)。

  4、项目供电工程线路、设备施工安装完成后,经甲方、监理方、审计方核实验收后,再向乙方支付工程款总价的20%(即总工程款的50%)合计人民币万元,大写:。待审计单位完成供电工程审核后,甲方向乙方支付至审核价的95%(含已支付款项)。乙方请供电局验收送电,并向甲方移交竣工资料等相关文件。

  5、总价款5%质保金在送电满一年后一周内支付。

  6、中标书中发生的费用按中标价计算,未发生的费用需扣除,新增项目单价按审计单位确定的价格进行计算。乙方超出图纸和招投标文件增加的非国家强制性规范要求的'工程量,或非甲方原因造成返工的工程量,不予计量。

  三、甲方的职责

  1、 提供乙方所需相关资料及用电需求图,乙方负责办理一切相关手续。

  2、办理规划红线应交的政府规费。

  3、按合同约定时限缴纳工程款。

  4、本合同签订后,提供双方验收合格的配电房(建筑)。提供供电工程必要施工条件,保证施工现场道路畅通。

  5、负责供电工程与其它工程施工之间交叉配合的协调工作,保证施工顺利进行。

  6、送电前必须配合完善相应供电手续。

  四、乙方的职责

  1、根据甲方的委托,负责与供电公司各部门之间的协调。

  2、协助甲方办理供电线路工程规划红线手续。

  3、认真做好工程报装、设计、设备购置、施工及安装调试工作。严格按照设计院要求、规范施工、施工标准进行施工,按照国家安全操作规程组织施工,采取严格的安全防护措施,确保施工中自身及他人的生命及设备财产安全,并承担安全事故而造成的一切责任及经济损失。

  4、因乙方采购设备质量及施工质量引起上级电网事故,由乙方负全部责任。

  5、保证工程质量优良,确保供电工程验收,按时送电。如非乙方原因,不能按时送电,乙方不承担责任。

  6、在施工过程中乙方自行负责施工现场安全防盗事宜,如发生电气设备、安装材料等盗窃或破坏,因此引起的财产损失由乙方承担。

  五、工程保修

  工程保修期为两年,从送电之日起计算。保修期内由于因乙方采购设备质量及施工质量问题引起的故障,乙方提供免费保修;保修期内发生其它故障,甲方可委托乙方处理,乙方只收取材料费(人为因素不在其中)。保修期外,随时提供有偿服务。

  六、违约责任

  1、甲方未按合同履行职责,致使乙方延误工期及送电,造成乙方的直接经济损失由甲方负责赔偿。

  2、乙方未按合同履行职责,使工程不能按时送电,甲方因此造成的直接经济损失由乙方承担。

  3、由于不可抗力原因,不能履行合同,双方协商解决。

  七、争议的解决

  因本合同或在合同执行过程中发生的争议,双方应当协商解决;如协商未能达成一致,有权向项目所在地人民法院起诉。

  八、合同未尽事宜,甲、乙双方协调一致,可订立补充条款。本合同、招投标文件、设计图及补充条款为全合同不可分割的一部分。本合同、招投标文件、设计图及其补充条款内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

  九、本合同一式陆份,经双方签字盖章后生效,甲方留肆份备档,并交乙方两份。工程送电保修期满后失效。

  合同订立时间:xx年xx月xx日

  合同订立地点:

  甲方:(公章)

  法定代表人:

  委托代表人:

  乙方:(公章)

  法定代表人:

  委托代表人:

工程施工合同12

  发包方(以下简称甲方):

  住址:

  承包方(以下简称乙方):

  住址:

  根据《民法典》,甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工,在平等、自愿的原则下,结合具体情况,双方协商一致,签订本合同:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:

  4、工程内容:

  5、工程造价:

  二、施工期限

  1、_______年_______月_______日开工,_______年_______月_______日完成。

  2、因不可抗拒因素导致施工不能的,则工期顺延。乙方无正当理由不施工,延误工期的,每延期一天,乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。

  三、质量和效果要求

  1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;

  2、乙方负责工程的整体施工及系统工程,包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;

  3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程,必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工,保证达到质量要求;

  4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。

  四、甲、乙双方责任

  1、甲方责任

  (1)图纸和技术的.交底须在开工前10天完成。

  (2)积极配合乙方施工,做好施工现场协调、协助工作。

  (3)对工程进度和质量进行监督,及时组织工程验收,按期支付工程价款。

  2、乙方责任

  (1)施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。

  (2)严格按规定施工,保证施工质量,按合同规定如期完工和交付,办理工程竣工验收和结算。

  (3)工程竣工后,在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理,因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。

  五、安全责任

  1、在使用甲方设施时应注意安全措施,保持建筑的整洁,如有损坏,乙方应无偿修复、赔偿。

  2、晚上加班时要控制噪声,及时清运垃圾,在甲方指定地点堆放并外运。

  3、严格按照安全规范操作,确保安全施工,否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责,甲方不负任何责任。

  六、验收及保修

  1、乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请。

  2、甲方接到乙方竣工验收申请后,应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收,验收不合格的,乙方应无条件返工至合格。

  3、本工程免费保修_______年,非工程设计、产品和安装质量问题除外,接到甲方维修通知_______小时内到达现场进行维修。

  七、工程费结算与付款

  经甲方和城市管理委员会共同验收合格后,甲方_______天内一次性支付工程款(除留5%质保金)给乙方,即______________元整,质保金_______万元,在_______年内付清。

  八、违约责任

  1、合同签订后,单方面不履行合同义务者需要承担违约责任,违约方需支付_______万元违约金给守约方,同时对方保留追究违约方的权利。

  2、未尽事宜双方友好协商,如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

  九、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,双方签字盖章生效,具有同等法律效力,合同履行完毕后,自动失效。

  甲方:

  负责人:

  联系方式:

  合同签订地:

  合同履行地:

  ______年_______月_______日

  乙方:

  负责人:

  联系方式:

  合同签订地:

  合同履行地:

  ______年_______月_______日

工程施工合同13

  甲方:______________

  乙方:______________

  根据《合同法》的有关规定,在确保施工安全、质量的前提下,将_________工程钢筋制安工程委托给乙方施工,为明确双方在履行合同中的责、权、利,现经双方友好协商,制定本合同,希共同遵守。

  一、工程名称:

  ____________

  二、工程地点:

  ____________

  三、结构模式:

  ____________框架

  四、承包方式:

  ____________

  各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工,乙方自负盈亏,该项目乙方不得转包或变相转包,否则甲方有权责令其退场,并赔偿甲方的一切损失。

  五、承包内容:

  按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。

  1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条),此项按每幢每层______元包干。

  2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。

  3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。

  4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任,以及套筒连接的所有工作。

  5、文明施工:①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。

  六、工程结算:

  1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目,单价每吨按______元人民币计取。

  2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。

  3、电渣压力焊每点______元,套筒连接每个______元,闪光对焊每点______元计取。

  4、除套筒连接外,试验送检焊点由乙方负责制作,不计结算数量,由甲方负责送检及送检费用。

  5、以上单价均为一次性包干价,结算时不作任何调整。

  七、工期要求:

  本钢筋项目基础安装工期为______个日历天,逐层柱安装工期为______个日历天,逐层梁板安装工期为______个半日历天,工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚,每延误一天罚款人民币______元整。

  八、质量与验收

  1、组团二各幢楼质量应达到合格以上,因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准,甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程,其钢筋制安一定要达到优质,制安项目为不奖不罚。

  2、乙方应认真按照标准,规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及委派人员的检查验收,并为检查验收提供便利条件。如验收不合格,所产生的返工费用由乙方负责,整改直至合格。如整改造成工期延误,乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚,并承担因返工所造成的原材料损失。

  3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。

  4、工程施工中遇到质量问题,乙方在收到通知若不及时整改,甲方将组织有关人员进场整改,费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。

  九、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权,进行成本控制和资金管理。

  2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理,负责图纸自审。参加图纸会审,制定施工组织设计并贯彻落实。

  3、负责施工技术与安全交底工作,施工放样,技术复核,沉降观测、分部分项验收,质量安全指导、检查,负责施工预、结算工作,编制内业资料,建立工程施工技术档案。

  4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。

  5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。

  6、甲方提供一间乙方办公的场所,并收取办公场所费用______元/月,此费用在工程款中扣回。

  7、甲方委派______为现场代表,负责落实日常施工管理工作。

  (二)乙方责任:

  1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度,服从甲方管理人员指挥和基监督,特别对施工预制条文或指令性通知的及iso9000标准必须坚决接受执行。

  2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工,接受施工技术安全交底,认真做好自检、复检、交接班检查工作,把好每一道工序的质量安全关。

  3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作,负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等,由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担,与甲方一概无关。

  4、做好计划生育地宣传工作,并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。

  5、乙方应提前______天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量;同时施工中应节约材料,若发现乙方浪费或乱丢材料,每日楼层不得留有钢筋,则每次罚款______元,应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中,断料、配料应统筹安排,不得有钢筋浪费的现象,若发现有钢材不按最优化的'统筹配料而造成的浪费,甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。

  6、乙方负责自身的暂设。

  7、乙方必须及时发放工人工资,并每月造册给甲方备案,作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼,一切责任与损失由乙方负责,每人次罚款_________万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。

  8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度,经常教育工人注意施工安全与防火,不得使用三炉(电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒,违者没收炉具并处以罚款______元。

  9、教育工人遵守社会治安管理,严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博等,违者每次罚款______元,班组长罚款______元。且甲方有权更换班组。

  10、甲方提供的防护设施,乙方不得随意拆除和破坏,如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责,其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。

  11、劳务管理:凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同,违者每人处以______元罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调节费),费用由乙方支付,_____还应带有婚育证,进入工地就要做到证件齐全,如有拖办或证件不齐者处以人均______元罚款,并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场,违者每次处以______元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理,其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。

  12、乙方委派______先生为现场代表,负责施工和日常的工作事宜。

  十、机械、工具管理

  1、井架:由甲方提供,其操作、维修由甲方负责。

  2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用,其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。

  3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。

  4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。

  5、除井架外,所有制安的设备、工具由乙方负责到位。

  6、合同签定后,有关钢筋制作机械及时进场作为押金,其保管由乙方负责。

  十一、付款方式

  1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款,待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%,单位工程钢筋分项全部完成后付至90%,余款待工程结算后一个月内付清。

  十二、其他

  1、本合同执行中若发现争议,双方友好协商解决,若解决不成,可向______仲裁机构仲裁解决。

  2、本合同执行中,若有违约,一切损失由违约方如数赔偿。

  3、本合同一式贰份,双方各执______份,自双方签盖章之日起生效,直至工程款付清为止失效,若本合同未尽事宜,施工中另作补充协议完善,本合同与补充协议同样具有法律效力。

  甲方:________________乙方:________________

  签约日期:___________签约日期:____________

工程施工合同14

  为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

  一、《示范文本》的组成

  《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

  (一)合同协议书

  《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

  (二)通用合同条款

  通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

  通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

  度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的.有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

  (三)专用合同条款

  专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

  1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;

  2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;

  3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

  二、《示范文本》的性质和适用范围

  《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

  建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

  目录

  第一部分 合同协议书…………………………......................…...1

  一、工程概况 ...................................................................... ..….1

  二、合同工期 ............................................................................. 1

  三、质量标准 ............................................................................. 2

  四、签约合同价与合同价格形式 ............................................. 2

  五、项目经理 ............................................................................. 2

  六、合同文件构成 ..................................................................... 2

  七、承诺 ..................................................................................... 3

  八、词语含义 ............................................................................. 3

  九、签订时间 ............................................................................. 4

  十、签订地点 ............................................................................. 4

  十一、补充协议 ......................................................................... 4

  十二、合同生效 ......................................................................... 4

  十三、合同份数 ......................................................................... 4 第二部分 通用合同条款……………………......…...............…......6

  1. 一般约定 ................................................................................ 6

  1.1词语定义与解释 ............................................................... 6

  1.2语言文字 ......................................................................... 11

  1.3法律 ................................................................................. 11

  1.4 标准和规范 .................................................................... 12

  1.5 合同文件的优先顺序 .................................................... 12

  1.6图纸和承包人文件 ......................................................... 13

  1.7联络 ................................................................................. 14

  1.8严禁贿赂 ......................................................................... 15

  1.9化石、文物 ..................................................................... 15

  1.10交通运输 ....................................................................... 16

  1.11知识产权 ....................................................................... 18

  1.12保密 ............................................................................... 18

  1.13工程量清单错误的修正 ............................................... 19

  2. 发包人 .................................................................................... 19

  2.1 许可或批准 .................................................................... 19

  2.2 发包人代表 .................................................................... 20

  2.3 发包人人员 .................................................................... 20

  2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 .................... 20

  2.5 资金来源证明及支付担保 ............................................ 22

  2.6 支付合同价款 ................................................................ 22

  2.7 组织竣工验收 ................................................................ 22

  2.8 现场统一管理协议 ........................................................ 22

  3. 承包人 .................................................................................... 23

  3.1 承包人的一般义务 ........................................................ 23

  3.2 项目经理 ........................................................................ 24

  3.3 承包人人员 .................................................................... 26

工程施工合同15

  发包人(全称):________(简称甲方)

  承包人(全称):________(简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:________。

  2、工程承包范围:

  二、合同工期:

  计划开工日期:____年____月____日。工期总日历天数:________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、质量标准

  工程质量符合标准。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价为:人民币________(大写)(________元);

  2、合同价格形式:固定价+变更签证

  五、结算及付款方式:

  1、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3、发包人和承包人通过协商形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  六、违约责任及处理方式

  1、发包方的责任:

  1)周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。

  2)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的.质量或其他问题,由发包方承担责任。

  2、承包方的责任:

  1)工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。

  2)采取可靠的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝伤亡事故发生,若因乙方原因出现安全事故,造成的损失由乙方负责。

  3)乙方严格遵守工程建设安全生产有关规定、规范,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方监督检查。

  3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

  七、补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  八、合同生效

  本合同自签字、盖章之日起生效。

  九、附则

  1、本合同一式陆份,其中发包方叁份,承包方叁份。

  2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【工程施工合同】相关文章:

【精选】工程施工合同07-17

(精选)工程施工合同07-07

工程施工合同06-14

工程施工合同(经典)07-26

工程施工合同06-23

工程施工合同(精选)06-24

涂料工程施工合同02-01

银行工程施工合同01-05

拆除工程施工合同11-17

建设工程施工合同01-08