公路工程合同

时间:2022-12-22 16:41:25 工程合同 我要投稿

公路工程合同

  在当今不断发展的世界,合同出现的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的公路工程合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

公路工程合同

公路工程合同1

  委托人(甲方):______________(____________)发展有限公司

  设计师(乙方):____________国际(__________)设计顾问有限公司

  依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就【________________】建设工程设计及顾问服务的相关事项协商一致,同意签订补充协议(简称本协议)如下,并共同遵守:

  一、甲方委托乙方(乙方接受委托)为设计师,负责【________________】建设工程方案至施工图阶段的工程设计,并按附于本协议后的协议条件及甲方提供的设计任务书及本工程的建筑及环境规划设计法规要求执行。

  二、甲方同意按本协议条件规定的设计费用金额及时间,支付设计费用。甲方在付清乙方各设计阶段的设计费用之后,即拥有本工程设计图纸的版权。

  三、乙方同意若因乙方自身原因致使乙方设计进度有拖延或设计错误,致使甲方蒙受金钱、时间或质量上的损失,则乙方必须给予甲方相应的补偿;对于此损失补偿,甲方有权在甲方向乙方的任何支付中扣除,若该赔偿不能以此方式全数扣回,甲方有权向乙方以债务方式追讨其余额部分,补偿额根据损失的程度而定,但补偿金最多与受损部分的设计费用金额相等。

  四、乙方不得将本协议赋予乙方的权利让给第三者,或由第三者继承,但因某种原因,乙方的权利和义务必须转让时,要经甲方和乙方商定后才能办理,相应的费用由乙方决定并在设计费用中分摊或支付,并统一由乙方向甲方负责。否则甲方有权随时终止合同和对乙方实行罚款,罚款上限为全部设计费用。

  五、双方同意如对本协议内之工程引起或涉及其他有关事项之争议,将按附列协议条件所述办理。

  六、本协议一式六份,甲、乙双方各持三份,均具有法律效力。本协议自双方签字之日起生效,在双方履行完本协议所约定的全部义务后或双方协商一致同意解除本协议时,本协议自动失效。

  委托人:设计师:

  ________兴业(__________)发展有限公司________________国际(_________设计顾问有限公司

  法定代表人(授权签约人):法定代表人(授权签约人):

  签字:____________

  签字:______________

  盖章:____________

  盖章:______________

  电话:____________

  电话:______________

  传真:____________

  传真:______________

  日期:____________

  日期:______________

公路工程合同2

  关键词:高速公路;合同管理;计量支付

  0引言

  在实践过程中,高速公路建筑合同管理计量支付工作是非常重要的一项内容,在工作过程中,它能够对承包商工程量与项目进度进行及时的解算,并且能把计量支付的内容交给业主审核。而针对合同中出现可能会存在的设计、合同变更通过计量支付的方式能够促进工作的开展。同时合理地控制工程的成本以及施工进度。通过合同的约束作用来保证公路建设的顺利进行,同时以合同计量支付的方式来控制工程的质量和施工效率,实现高速公路整体经济效益和社会效益的提升。

  1合同计量支付在高速公路建设过程中的重要性

  1.1能够促进公路工程合理规划建设

  首先,在实践过程中,能够直接反应出相应的内容。根据合同规定的内容然后根据实际工程的建设量进行测量,为工程结束之后的支付提供主要的依据。其次,高速公路工程中合同计量支付工作能有效地控制工程进度,提高工程质量水平,为工程的顺利进行依据。高速公路建设过程中,根据合同规定的标准合理地控制工程施工的进度和工程质量,提升承包商的责任管理意识,控制好工程的进度和质量。最后,高速公路合同中个计量制度规范了整个施工的流程,合理地控制工程造价并且促进整体经济效益的提高,其为高速工程的投资提供了正规的发票和单据,同时促进了工程管理部门控制好工程的预算,合理规范地进行施工,通过使用工程计量的标准化来控制建设项目的资金流出。

  1.2能够给工程结算提供依据

  在工作过程中,为了能确保建筑工程项目结算正常开展,需要严格地对工程设计图纸与工程管理有效结合在一起。通过严格的控制工程整体的基本资料以及工程计量资料的工作作为工程支付的主要依据,同时也保证建筑竣工结算的顺利进行,避免操作过程过度的繁琐,提高工作效率。

  1.3提高了承包商的法律意识

  高速公路的合同应该以一种法律文件的形式出现在工程建设中,这样才能保证承包商保持职业操守。承包商根据合同约定的要求合理的控制工程的进度,不断的加强合同管理意识,规范整个施工的过程中,保证工程顺利的进行下去。

  2主要内容

  2.1工程计量支付的方法

  在实践过程中,高速公路合同管理计量支付,需要通过工程师按照承包人在开展之前对工程量进行审核,同时将工程量传达给下层的单位。其次应该根据工程的计量资料检查实际工程是否符合要求,避免存在资料不全、资料内容与实际工程情况完全符合。最后承包商根据工程计量的结果填写计量表格,合理地规范施工行为,为工程竣工提供了坚实可靠的依据,保证最终的核算准确性。高速公路的合同管理中工程计量的主要内容是通过招标文件来合理地控制工程计量,切实提高工程的质量。因为每个建设工程的计量方法存在一定去区别,这就要保证在计量支付中以实际工程量作为依据,确保支付结构的准确性。高速公路的合同管理中的支付工作实施的过程中,需要承包商根据每个月度的施工进度以及工程的实际施工情况进行计量和统计。每个建设项目结束之后依照规定填写计量表格并且上交给监理工程师进行确认,当审查合格后,监理工程师在表格上签字,表示确认该数据。

  2.2工程计量支付的内容预付款的计量支付

  施工开始前业主需要就款项的支付进行明确,保证工程的建筑材料准确充足。这个过程中,业主需要和承包商之间签订工程合同并且预定预付款的支付方式,施工开始前,首先应该按照合同约定支付70%的资金作为建设资金,待工程的所有建筑材料和施工设备抵达施工现场之后,再将其余的30%资金支付,其中承包商在准备施工的机械设备时,应该按照所签订合同中规定的设备种类和规格,监理工程师需要根据设备的具体情况进行检查,并且审核设备的购买以及租赁合同,与实际情况符合。合同变更的计量支付。在工作过程中如果出现合同变更情况,相关的工程师监理工程师与设计师需要共同协商,并且就影响的工程变动计量的标准。工程合同不得不变更时,需要将工程变更项目上报给上级单位,获批后才能继续开始施工。工程量的计量支付。在实践过程中,工程量的计量支付应该根据承包商对于工程实际量的检测、工程量清单和监测结构进行支付。因为施工过程中必然会变动一些合同规定的工程量,因此,在支付的过程中应该按照变动后的情况进行计量和支付,并且返还质保金。质保金是一种质量保证金,主要是承包商和业主签订合同中做出的具体规定,也就是说在工程总价款中拿出5%来处理掉工程中可能存在的质量问题,便于交付使用之后的维修。工程质量审查之后,符合了设计方案的要求,业主需要将该质保金返还给承包商。农民工工资的返还。为了充分地保证农民的合法权益并且严禁克扣农民工工资,根据所签订的合同将总价款的1%作为农民工工资的支付资金。如果承包商在建设过程中存在拖欠工资的情况,建立人员需要根据合同约定的要求将这部分资金拿出用来支付农民工的工资,保证农民工的基本权益,获得自己的劳动报酬。

  3提高高速公路工合同计量的主要措施

  3.1完善相关机制

  在工作过程中,为了能够全面地提高合同计量支付工作的高效性,需要根据实际情况制定出计量支付台账的制度。计量支付台账主要是通过严格地管理每一项工程的计量内容并且以计算机编制和报表的形式整合所有的资料,把这些资料进行系统性的处理。针对每一项施工内容要采取措施对其进行有效管理,从而给后续工程开展提供有效支持。工程台账建立的过程中,需要监理、承包商和软件制作商共同合作,保证其辐射面积比较广,全面地计量整个支付的过程,并且建立台账报表系统以保证计量数据的准确性。

  3.2控制审核量,制定计量支付的规则

  高速公路的计量支付过程中,需要根据工程的实际情况进行进度和质量的考核,这样能够充分地保证工程顺利进行,保证资金的充足,促进建设效率的提升,缩短建设周期。为了能够保证公路计量支付具有时效性,应该从以下几个方面入手:首先,规范所有的施工图纸、预算、计量支付的规定以及设备准备等等,保证合同的准确执行,将合同中的资料进行分类存档。其次,监理人员需要根据每一项目的重点内容进行检查和核对,及时将工程量上报给上层的单位,做好工程量的计量和统计工作,保证计量的准确性,防止出现虚报、谎报的情况。最后,认真地了解工程中任何一项条款,如果承包商无视工程中存在的质量问题,要根据其对工程的影响情况惩罚承包商,将施工过程中的一些支付细节和内容的变动及时进行上报审核。

  3.3提升工作人员素质

  监理工程师对于工程的实际勘测数据是工程计量支付的主要依据。在实践过程中,为了能够保证工程的质量和进度需要,督促承包商根据合同规定的要求进行施工,上报工程项目数量,这就需要建立人员准确地勘测工程量。另外,在工作时还需要不间断地对监理工作进行考核,控制谎报、虚报的情况出现,从而保证工作的公正性,为了保证监理人员工作的积极性,提高责任意识,需要建立相应的管理制度来约束其行为,制定出奖惩制度以提升监理人员的效率和工作质量。

  3.4建立高速公路合同管理的最佳沟通方式

  工程计量支付的过程中,因为在施工过程中无可避免地会存在很多的问题影响工程进度,这就需要监理、承包商进行沟通,保证工程量计量的准确性,将所有的计量台账进行分类存放。比如承包商在上报工程量的时候如果存在问题,将会造成计量数据的谬误,需要在下次上报中进行变更。这就导致了后续工作无法顺利的进行,工程计量金额也就发生了变动。为了能够彻底解决这一影响因素,防止对于工程建设进度的影响,加强沟通是非常有效的方式,也是提高工程效率的主要方式。

  3.5遵守相关制度,及时更新台账

  计量支付的过程中,相关的工作人员和管理者应该遵守计量支付的规定,对于不能满足合同规定的条款以及不符合工程实际情况的支付内容进行改正,对于存在疑义的工程款项应该予以拒绝。根据工程的实际情况每期更新计量台账,全面地了解工程计量的具体情况,避免工程存在严重的超支或者冒支的情况。在满足了上述要求的前提下,计量支付人员应该全面的控制工程计量的进度,缩短工作周期,缓解承包商的资金运转压力,保证工程顺利的进行。

  4结语

  高速公路的计量支付工作非常的复杂,对于工程的影响也比较大,在施工的过程中不可避免的会产生一些变动情况,需要承包商和监理按照合同规定进行施工。承包商在保证工程质量的前提下应该控制工程进度,监理需要根据施工情况对于计量支付进行审核。计量支付工作应该根据实际需要建立互联网的管理制度,监理人员也应该提高自身的专业素质和责任意识,及时地与各个专业的人员进行沟通,了解施工中存在的一系类问题。计量支付工作能够有效地降低工程成本、进度和质量,能够促进整个工程经济效益的提升。

公路工程合同3

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:工程地点:

  建筑面积:平方米;

  结构层次:

  二、包范围及方式:

  1、承包范围:

  1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知,施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。

  2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;

  3).现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量,除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。

  2、承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即:

  1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;

  2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试;

  3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;

  4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试;

  5)屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。

  6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。

  7)自动报警系统工程的预埋、安装、调试。

  8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。

  9)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时);

  10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;

  11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;

  12)施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续;

  13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。

  3、承包方式:

  1).本工程采用包工不包料形式承包施工:即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全;

  2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为:元/m(含各类零星工程在内的平均价格);

  3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时,技术工按计时元/小时,普工按元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务,计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量,当天的时工当天签证,逾期无效。计时工每月结清,但签证单上至少有二位现场管理人员签名;

  三、工程质量:

  1.乙方必须按图纸设计要求,国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底,精心组织施

  工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定,甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;

  2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。

  四、工期要求:

  按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。

  五、双方职责:

  A、甲方责任

  1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。

  2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。

  3、配备垂直运输工具—塔吊。

  4、负责审核由乙方提供的材料单,及时定量购进各种材料到工地。

  5、提供施工用水、电及夜间施工照明。

  6、完善外排脚手架及安全防护网。

  7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。

  8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

  9、按合同约定支付工程进度款。

  10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。

  B.乙方职责:

  1、乙方必须根据甲方的施工进度安排,及时配合甲方的施工进度,确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延,影响了施工进度,造成甲方停工、窝工和工期损失,按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行,由乙方负责,在乙方工程款中扣除后支付给甲方。

  2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范,操作规程进行施工,确保工程质量达到合格。

  3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作;

  4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作,自检合格后通知甲方进行复检,而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收;

  5、乙方必须服从甲方现场管理组织,接受甲方监督等工作;

  6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《电气工程施工质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定,防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。

  7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业,必须安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故,均由乙方当事人自行负责;

  8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作,签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管;

  9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工,服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工;

  10、乙方所承包工程质量,不符合验收标准,或由本身技术不过硬所造成的返工,其工、机、料等费用、影响本工程的进度,其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;

  11、乙方无条件服从甲方安排,在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场,根据本工程生产、进度要求,必须24小时连续加班作业,并随叫随到,进行开工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工,甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;

  12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作;

  13、文明施工要求:A、根据甲方与建设单位签订的合同,乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁,施工材料必须堆放整齐,绝不能零散。施工现场无任何散落物品,捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便,用完后剩料及时规类堆放。

  14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费,乙方不但要每分项工程工完场清,而且班后场清,工具、材料堆放整齐,违章时当事人及乙方进行处罚;

  15、乙方必须做好工序交接工作,必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象,每次扣罚500元;

  16、乙方进入施工区域后,不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件,非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌,违者罚款50元/次;

  17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容;

  16、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,编制施工日志,并对已完工的各分项工程进行质量复查;

  18、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行材料代换;

  19、配合甲方做好取样送检工作;

  20、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难;

  21、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责;

  22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的,必须及时报送进离工地工人名单给甲方,费用占总工程造价的0.5%,在工程进度款支付至95%时扣除,按甲方已定保险标准执行;

  23、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。

  六、付款方法:

  1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方,所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方,余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐,验收合格后三个月一次性付清给乙方。

  2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。

  七、工程变更

  1、如有设计变更,技术更改,造成工程量增减,乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。

  2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。

  3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料,停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。

  八、保修责任:

  保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在保质金中扣除。

  九、奖罚制度:

  1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩带工作卡,戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。

  2、本工程的施工质量必须要达合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收.

  3、主要材料表为依据,合理、有计划使用材料,不得随意裁剪各种型号、规格管材,造成超定额标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款1000元以上。

  5、文明施工,使用材料、设备要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款500元。

  7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。

  8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负,节约部分(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。

  9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人,违者每次罚款500-20xx元,情节严重者扭送公安机关处理。

  11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。

  以上乙方职责,如有违反,甲方有权对乙方作出适当的罚款警告,而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场,乙方所做工作不给予结算,并向乙方追索由此引致的一切经济损失。

  十、争议处理:

  1、在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行合同,保持正常施工。

  十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

公路工程合同4

  一、工程概况

  工程名称:_________________赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

  1、路基长5公里,路面宽3.5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。

  2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。

  3、铺设涵洞4道,涵洞深3.5米,中标价2万元。

  工程内容:_________________路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

  二、工程承包范围

  承包范围:_________________施工设计全部内容。

  三、工程价款及支付方式:_________________合同价款金额合计(大写):_________________壹拾陆万元(人民币)¥:_________________16万元。

  工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

  四、双方的权利义务:_________________

  1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。

  2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

  3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。

  4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。

  5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。

  6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。

  7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

  8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

  五、违约责任:_________________

  1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金。

  2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。

  4、若甲方无故中途终止合同,公路工程合同模板给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  甲方(签字):___________

  乙方(签字):___________

  _____年_____月_____日

公路工程合同5

  甲方(委托人): 乙方(居间人):

  联系地址:联系地址:

  法定代表人身份证:身份证:

  联系电话:联系电话:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,然后依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

  三、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,然后协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币 万元,大写: 万元)。

  2、居间报酬结算方式:

  居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

  3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至 年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,然后双方签字盖章后生效。

  3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。

  合同签订地:

  乙方指定账户户名:

  乙方指定账户账号及开户行:

  甲方:(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

  年月日

公路工程合同6

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。

  一、工程名称与地址:富县北教场紫溪金花酒店商住楼。

  二、工程范围与内容:

  三、承包方式:包工包料,保质量,保安全。

  四、材料:必须符合国家标准:

  五、工程造价: 元(包含辅料及人工费)实际施工面积为: 平方米。

  六:工程期限:开工 年 月 日。完工 年 月 日。

  七、付款方式:第一次付款:人员材料入场必须经甲方确认符合合同要求,付工程总款项的 %, 元;每二次付款:付工程总款项的 %, 元;第三次付款为:工程完工经验收合格后,付清总工程款的 %, 元整。

  八、甲、乙双方责权:

  1、乙方应按电路施工标准及施工质量工艺施工。

  2、甲方应为乙方施工创造现场条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。

  3、乙方在搭设脚手架时应对甲方的成品工程做好相应的保护措施,避免造成成品工程的损坏。

  4、工程在质保期内用因乙方施工或材料原因造成的短路及漏电等等不合格因素,乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修内的服务工作。

  5、在乙方施工期间,乙方人员应自行提高施工人员的安全意识,施工中因乙方安全设施不妥及任何不安全因素,所造成的人员伤亡,其经济损失由乙方自行承担,甲方概不负责。

  6、未尽事宜,甲、乙双方及时协商,签订补充协议,作为本合同的附件。

  7、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):       乙方(公章):

  法定代表人(签字):     法定代表人(签字):

  年 月 日       年 月 日

公路工程合同7

  1当前公路项目合同管理存在的不足

  对合同进行管理的人才紧缺,人们缺少法律观念尽管很多项目工程在实施之前都签订了施工合同。然而,如果在施工期间发生问题则合同内容流于表面双方并没有对合同进行深入研究,没有遵照合同内容处理问题,而是通过找关系等方法进行解决。再加上对合同进行管理的人才相对紧缺赴签订的合同约束力降低,无法全面发挥自身的作用。

  2改进公路合同管理工作的措施

  2.1在签署合同前做好准备工作

  在签署合同以前濡要施工企业对项目的投资、质量及进度等内容进行细致分析与研讨油实际出发保证合同签署前的准备工作。特别需要注意的是在签署合同以前,需要确定合同的内容,并选取高质量的施工队伍J段如无法保证准备工作的质量次日很容易为后续施工造成困难。具体可以从以下几方面做好前期的管理准备工作:

  (l)制定相关标准、法规。创建的合同内容需要通过国家行政机构审批以后,才可以正式进行合同签订。因为公路项目的合同所要面对的对象为建筑商品,资源的损耗相对较多涉及的范围相对较广是我国社会经济重要的构成内容之一,因此在签署施工合同前濡要严格遵照有关标准、法规实施工作。假如项目没有通过行政部门审批,则不允许进行项目设计。有关行政单位也不可以为其办理施工许可证。当前启日分合同纠纷案就是因为获取的施工许可证同法律标准要求不相符,导致在索赔期间发生矛盾、纠纷无法保证施工企业的合法权益。

  (2)对施工合同的内容予以完善。对于项目施工合同来讲,其包含的内容通常有:项目的范围、地点、种类、名称及具体内容等合同应保证内容精准、客观、科学。在利用项目合同选取施工企业时J段如采用招投标进行确定承包单位就需要严格遵照交通部门制定的相关标准开展工作,同时结合项目的真实情况对标准进行修正与补充。另外濡要明确施工的安全问题,如果由乙方承担的项目则甲方需要规定明确的安全标准并做好交底工作,乙方严格予以遵守。可以说合同的内容对整体项目的质量、造价等有着重要影响相关工作人员需要对其进行认真核对确保项目施工的质量预防发生重大项目变更问题。

  (3)选取高质量的施工队伍进行施工。在选取施工队伍期间应选用同施工内容相吻合的招标形式严格遵照有关标准开展招投标工作,预防发生最低价中标情况的发生。在选取施工队伍期间应本着“三公”原则。为了确保更精准的了解施工队伍的能力,发包企业可以采用市场调查等方法,选取那些信誉高、经验丰富、技术能力强、资金充足的企业予以合作。另外,当选择完施工企业后濡要对其施工规划进行细致、全面的审核。

  2.2在施工期间做好合同的管理工作

  在公路项目施工期间业主需要全面实施自己的权利与义务并且根据合同的规定与要求,对合同内各个关系进行协调,全面贯彻、落实合同内容。主要可以从以下几方面入手:

  (1)对公路项目实施分包管理。项目分包的概念为:承包企业借助合同获取区段项目甚至项目整体然后根据国家标准遵照项目专业及范围实施分包工作,同其他承包企业一起担任项目施工工作。通常情况下,分包合同的签署人为分包人及承包人。在分包公路项目期间其他的承包企业应具有相关资格分包流程需要遵照法规标准开展。同时对质量加大管理力度,防止出现以包代管问题提高成本的管理水平。因分包合同自身的经济关系相对较复杂所以在履行合同期间需要对履行的情况进行定期分析及时寻找存在的问题并予以改进。

  (2)对公路项目的变更予以管理。在公路项目施工期间J段如施工发生变更濡要结合变更后的合同开展施工活动。通常来讲顺目变更的内容需要以书面的形式在合同规定的时间里进行确认顺目变更尽可能符合合同的规定范围。管理机构应抵制在签订项目交工证书后实施的变更活动,同变更方进行全面沟通尽可能获取支持与理解。假如由于项目变更而形成的索赔问题,则需要遵照变更前的标准转变以往的管理性质。尽管会提高施工难度,并且相应增加成本投入,然而在改变项目合同同时,还需要去除很多工作内容。所以篙理机构需要对合同变更工作予以支持将关注力投放到怎样协商好变更合同方面。

  2.3对公路项目的延期及索赔予以管理

  如果项目需要申请延期,则应办理如下手续:其一沛」定延期的内容及编号;其二遵照合同内容说明延期的原因;其三确定延期的预算方法等。延期的格式应同监理从业者的要求相吻合。延期的时间需要通过最终审批、检查。如果承包人提出索赔意向那么承包企业需要对现场的施工记录予以检查。监理从业者有权利把索赔内容列入证书内J段如承包人的赔付金额同签订的金额不相符监理从业者需要对其进行协调、处理。

公路工程合同8

  【摘要】本文主要针对了公路工程合同管理的措施以及造价控制做出了全面的分析研究,在这个基础之上提出了下文中的内容,希望能够给与同行业工作的人员提供一定价值的参考。

  【关键词】公路工程;合同管理;措施;造价控制

  引言

  对于公路工程的造价来说,主要是包括了公路建设的资金,同时也涉及到了公路建设项目的前期、准备以及实施阶段等,一个有效的工程造价控制,不仅仅能够更好的为建设单位以及施工企业带来良好的经济效益,与此同时也能够更好的为社会创造出良好的经济效益。

  1公路工程的合同管理存在着的特点分析

  1.1时间方面具有着一定的延续性

  对于公路工程的合同而言,在进行制定和实施中是一项长期和持续的工作,所以在项目运行过程中,合同的管理工作必须要持续的进行,工程的项目运行期间不仅仅包括了施工的工期,同时也包括了工程的.招标以及投标,因此工程的管理工作实行通常情况下是需要持续一年到两年,更有甚者时间达到了七年以上。

  1.2必须要对合同实行动态的管理

  由于在对合同制定和实施的同时,是一个较为反复商讨和一步步磨合的过程,特别是在合同进行实施的过程中,受到外部和内部的因素干扰,然而合同的内容也经常将会受到变更,这样便要求我们需要根据实际的情况从而对其合同内容进行变更,使其能够对公路工程合同变更管理的工作进行落实,促进实现动态的管理。

  1.3合同的管理对于企业经济效益增加具有着较为重要的影响

  由于公路工程项目的规模相对较大,同时造价也比较高,所以对于一个良好的合同管理而言可以更好的使企业的经济效益得到最大化,并且通过有关部门的统计,在项目中优秀的合同管理和一个失败的合同管理对于企业经济效益差额将会达到工程造价的百分之二十五。

  1.4合同的管理具有着风险大的特点

  因为在现代化公路工程项目进行建设的过程中,具有着复杂多样性,同时合同的关系也具有着复杂性的特点,合同在管理的过程中受到的影响因素较多,充满了未知性,从而存在着较大的经济损失,因此对于合同的管理工作来说主要是为一种较为复杂和繁琐的工作。

  2如何做好工程的合同管理工作

  2.1必须要对合同管理人员的素质进行提高

  针对于建设项目的合同管理效果来说,专业人才的缺失是其一个较为重要的因素,同时所涉及到的内容也是较为广泛以及专业面广,因此合同管理人员需要具有着足够的专业知识,这样才可以对合同管理工作给与胜任。

  2.2提高对合同交底工作的重视程度

  不论是主合同或者是协作的合同,项目负责人需要在合同签订后组织相关工作人员熟悉合同中的条款,从而能够做好合同的交底工作。主合同在进行交底的过程中,需要对合同之中较为重要的内容进行罗列,同时也需要对于施工中的一些不利和有利条款作出总结,对施工中所存在着的问题进行重视,使其可以在合同执行中提高管理效率。但是针对于项目交底的工作而言,则是需要对合同中所需要注意问题作出总结,使其可以更加方便进行合同的管理。针对于项目的合同交底工作来说,必须要能够形成书面记录,对于原件而言则是需要在合同管理部门进行保留,对于合同的交底会议而言不可以仅仅流于形式,需要能够让每一个项目的管理人员都可以理解合同之中所存在着的条款。

  3必须要提高合同在工程造价中的应用

  3.1提高项目的成本控制

  对于公路工程项目的建设工作来说,需要能够将控制费用最小化的理念深入到工程的技术管理中,并且也需要使用一些科学的技术方法进行分析研究,使其能够对工程之中的各种消耗做出全面的调控分析,对其存在着的各种问题进行纠正,将其工程费用可以控制在合理的范围内,因此对于工程的项目成本管理工作来说,在造价控制中所具有着的作用十分突出,并且对项目进行成本管理仅仅实施根据项目的建设合同成本作为其核心,全面的提高项目建设合同的成本管理,这样才可以更好的保证经济效益得到飞速提升,从而促进经济效益达到最大化的目的。

  3.2公路工程项目造价的影响因素分析

  对于公路工程来说,在进行实施的过程中最少几个月才可以完工,所以伴随着工程的时间在不断的提高,项目的实施实际情况也将会越来越困难,导致工程的管理难度在全面的提高。要是存在着处理不恰当,那么将会导致工程的造价难以得到控制,最终无法收场,在对工程进行实施的过程中所涉及到的内容也比较多,例如工程的工期以及质量和材料等价格的变化浮动,对于这些因素来说,所涉及到的范围比较广,同时涉及量也是比较大,彼此之间是存在着很大的联系,所以在工程进行施工的过程中必须要给与高度的重视,同时可以对合同进行管理从而能够实现对工程项目的造价进行合理控制。

  3.3合同的管理可以有效的解决双方之间存在着的经济矛盾

  在对工程合同进行签订之前,其目的便是维护双方的合法权益,要是合同中任何一方出现了违约的情况,那么将会对另外一方面的合法权益带来的影响,如果根据合同内容进行了约定,对于违约一方而言则是需要承担起相应的责任,并且违约的责任和条件则是以所签订合同内容作为相应的依据,进而使用经济的方式做出相应的衡量,并且也可以让违约一方付出相应的代价,同时对于受害的一方而言能够获得相应的补偿,对于违约的责任和条件而言,也是工程项目竣工阶段中最为重要的保障。通过上述分析,目前我国的公路建设在全面的发展,并且公路建设的单位也面临着较多的挑战以及基于,对于建设单位而言想要在激励的竞争中可以获得较多的优势,需要在合同管理的过程中提高管理水平,并且采取科学合理的控制措施,从而保证企业的经济效益可以达到最大化,此外也可以对企业自身的市场竞争力进行提高。

  参考文献

  [1]侯波.公路工程造价管理体系及确定方法与控制模式研究[D].长安大学,20xx.12(24)120-124.

公路工程合同9

  发包方:________________(以下简称甲方)

  承包方:________________(以下简称乙方)

  为促进农村经济发展,服务农村建设,___x村实施村道公路硬化作业,乙方经申请和相关程序,成为本项目的施工方,甲、乙双方经多次、反复协商,双方达成如下协议条款,共同信守。

  一、工程名称及地址:

  ___县___乡___x村村道公路硬化工程,地址在___县___乡___x村境内。具体施工范围:

  二、施工方式:

  本次施工由乙方采取全承包(即包工、包料、包安全)的方式进行作业。

  三、工程价款及支付办法:

  工程施工单价万元/公里,按工程实际施工里程计算工程款。具体支付办法:路基完成后,拨付工程万元;第二层完成后,拨付万元;浇灌混凝土成型米后,拨付万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。

  四、工程施工质量及技术要求:

  工程须按标准进行施工作业。

  五、工程施工期限:

  从20___年___月___日起至20___年___月___日止。遇雨天工期顺延。

  六、安全责任:

  1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险,其产生的费用由乙方负责支付。

  2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负,并承担一切法律责任,甲方概不负责。

  七、其他约定:

  1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时,由甲方向乙方出据混凝土浇注通知,乙方方可进行混凝土浇注。

  2、乙方混凝土浇注完成后,由乙方进行监管维护,直至甲方检查验收合格。

  3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责,乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。

  4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督,乙方应无条件服从。

  5、全部工程结束后,由甲方组织验收合格,并经乡主管部门审查后,方视为完工。

  八、违约责任:

  双方应信守合同,不得违约。单方违约时,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿给守约方造成的经济损失。

  九、未尽事宜:

  本合同未尽事宜,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。

  十、本合同由甲、乙双方签字后生效,一式六份,甲方存二份、乙方存四份。

  甲方:________________(盖章)

  乙方:________________(盖章)

  20___年___月___日

公路工程合同10

  甲方:________

  乙方:________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:________

  二、工程地点:________

  三、工程承包范围

  按基础施工图及首层施工图土建部分承包。

  四、工程承包内容

  乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算。

  五、工程承包形式

  包人工、材料、机械设备。

  六、工程工期

  合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,。

  七、工程造价:

  八、工程付款方式:

  1.合同签订后,甲方支付乙方备料款:元整,。

  2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款:元整,。

  3.全部完工后,甲方支付乙方工程款:元整,,余下的¥元作为工程保质金,无质量问题,满一年后10天内付清。

  九、甲乙双方责任:

  1.甲方责任:

  ①按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期。

  ②甲方做好进场施工前的三通工作。

  ③甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责。

  ④甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

  ⑤甲方负责水电接点到现场30米内。

  2.乙方责任:

  ⑥严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容。

  ⑦负责购买工人劳动保险。

  ⑧不能无故拖延工期。

  十、竣工验收

  本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过。

  十一、本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效。

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

公路工程合同11

  委托方(以下简称甲方):_______________

  代表人:_______________

  设计方(以下简称乙方):_______________

  设计证书等级:_______________

  今甲方委托乙方进行_________________________装饰工程设计,以国家相关法律、法规为依据,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:

  一、工程概况

  1、项目名称:_______________

  2、项目地址:_______________

  3、设计范围:_______________

  4、设计造价:_______________

  5、设计质量:符合国家及工程所在地相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。

  二、设计周期

  1、乙方提交深化设计方案周期:合同签署日后________工作日。

  2、乙方提交施工图设计文本周期:甲方确认深化设计方案后_________工作日。

  3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期:乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后__________工作日。

  三、双方职责

  1、乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认。

  2、乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求,甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。

  3、经甲、乙双方确认过的设计内容,如有施工工艺、工期及造价等方面异议的,需双方协商解决,并以书面确认签证为准。

  4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明,由甲方认可,提供相关设计变更图纸文件,经双方签字同意后,以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。

  5、由甲方提出非功能的设计变更要求,作为设计单位的乙方需满足变更要求,且不承担由此造成的效果损失及责任。

  6、未经甲方认可,乙方不得擅自更改确认过的设计内容,因此而产生的损失及责任,均由乙方自行承担。

  7、甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改,造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。

  8、乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底,配合设备及材料选购,负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。

  四、甲方工作

  1、甲方委派____________为该项目甲方代表,负责办理甲方事。

  2、甲方负责向乙方提供项目设计任务书,进行设计要求交底,提供该项目相关图纸资料。

  3、甲方所提出的设计要求应客观、合理,并遵循国家及地方的相关法律、法规。风险提示:设计费

  合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:

  首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约。

  其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

  4、甲方应及时按合同支付合同价款予乙方,付款每逾期____日,甲方应支付设计费的_______%作为违约金给予乙方。

  五、乙方工作

  1、乙方委派___________为该项目乙方代表,负责办理乙方事务。

  2、乙方必须完全了解甲方的设计意图,设计图纸需满足甲方的设计要求,并符合国家及地方相关设计规范要求。

  3、乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。

  4、乙方提供的阶段过程图纸一式_______份,施工图纸一式_______份,超出部分图纸费,向甲方实报实销。

  5、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时,乙方应重新制作平面方案直至客户满意,由此所做工作不加收任何费用。风险提示:保密、知识产权

  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权。不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿。

  另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

  六、保密条款

  1、甲方应维护项目中属于乙方的设计知识产权,设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用,未经乙方同意,不得以任何形式转让、复制或给予他用。

  2、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用,须双方在合同中明确,甲方才可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。

  3、乙方也不得不经甲方允许披露上述文件。

  七、付款方式风险提示:定金

  定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。

  在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

  1、合同签署日:甲方付乙方定金_______________元。

  2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日,经甲方确认,支付尾款_______________元。

  八、违约责任

  1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费。已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付。超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,定金不予返还。风险提示:赔偿金的确定

  由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

  如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当

  首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。

  若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。

  3、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费_________%的赔偿金。

  九、附则

  1、本合同自双方签字后生效,合同义务履行完毕后失效。

  2、本合同一式________份,双方各执________份,并交________份到工程所在地建设单位备案。

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具体同等效力。

  4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

  甲方:_______________

  地址:_______________

  联系人:_______________

  联系电话:_______________

  合同签订地:_______________

  合同履行地:_______________

  签订时间:________年____月____日

  乙方:_______________

  地址:_______________

  联系人:_______________

  联系电话:_______________

  合同签订地:_______________

  合同履行地:_______________

  签订时间:________年____月____日

公路工程合同12

  委托方:_________________(以下简称甲方)

  设计方:_________________(以下简称乙方)

  经甲、乙双方充分协商,就甲方委托乙方承担“”内装修工程设计,达成一致。特订立本合同。

  第一条:工程概况:

  1、工程名称:_________________。

  2、工程地址:_________________。

  3、建筑结构:框架结构

  4、建筑所在层数:五层

  5、装修面积:400㎡

  第二条:设计范围及专业内容:效果图及内装修整套施工图。

  第三条:设计成果提交:电子版效果图(开放式办公区、前厅、总工办、会议室)。完整的施工硫酸图一套,蓝图三套。

  第四条:设计工期:自本合同签订之日,并交付订金起_________________日内乙方向甲方提交整套施工图纸。

  第五条:设计总价款及付款方式:

  1(大写)2、付款方式:

  第六条:双方责任

  1、甲方应及时提交乙方所设计项目的建筑平、立面图及甲方所具有的该项目资料。

  2、甲方应及时按照合同约定日期支付合同款项各项款项。

  3、乙方所设计文件应按照甲方提交的设计要求进行设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其完整性、合法性、安全性负责,并及时完成设计变更及修改工作。

  4、乙方按本合同第二条和第三条规定的进度向甲方交付资料及文件。

  第七条:违约责任

  1、甲方应按照合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

  2、乙方延误了按照合同第四天规定的设计工期,每延迟一天,应减收总设计费用的千分之二。【设计变更及修改不包含其中】

  3、合同生效后,因乙方原因,乙方要求终止或者解除合同,乙方应返还所收该设计费。给甲方所造成的损失,甲方有权利向乙方索赔。因甲方原因,甲方终止或者解除合同,甲方应支付已完成阶段的设计费用,给乙方造成的损失,乙方有权利向甲方索赔。

  4、解除合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成,向合同履行地人民法院起诉解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效。

  委托方:_________________

  设计方:_________________

  法人代表:_________________

  法人代表:_________________

  委托代理人:_________________

  委托代理人:_________________

  日期:_________________

  日期:_________________

公路工程合同13

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定,在平等、互利、自愿合作的前提下,经甲、乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目,以单包的形式承包给乙方,为了保证甲、乙双方的利益,双方订立如下协议:

  一、工程管理:

  乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督,一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。

  二、工程的基本情况

  工程名称:__居民安置小区道路工程

  施工地点:__居民安置小区

  三、承包的形式:

  为保证甲、乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量、进度要求。

  四、工程承包的具体内容:

  1、道路工程整平及碾压;

  2、道路工程按设计宽度,10㎝碎石基层,20㎝厚c30砼面层;

  3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;

  4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;

  5、道路边雨水管dn300,污水管dn400,预制钢筋砼管道安装;

  6、道路施工后养护由乙方负责,道路伸缩切缝由甲方负责;

  7、人行道平整(不含垫层、面砖);

  8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。

  五、工程价款:406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。

  六、施工工期

  乙方同甲方订立施工协议后,应按照甲方的施工工期,严密组织施工,组织精干的施工人员及管理人员,确保工程按时完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。

  拟定开工时间为:根据项目部要求

  拟定竣工时间为:按项目部规定

  七、工程质量

  1、该工程的质量等级为合格。

  2、乙方应精心组织施工,精心管理,采取严格的质量控制措施,确保合同规定的工程质量等级,甲方有权随时对工程质量进行检查,对达不到质量标准的部位提出整改意见,必要时可对乙方进行经济处罚,乙方应积极配合,如工程质量连续出现不达标的情况,以及靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。

  八、施工安全

  乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,一切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)

  九、文明施工管理

  文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的有关规定进行管理,做到工完、场清、料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。

  十、计划生育管理

  乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定使用未办计划生育证人员,造成的一切经济损失由乙方承担。

  十一、治安管理

  乙方对施工人员必须进行治安教育,对施工人员的身份证进行审查,并将复印件每人一份报甲方备查,对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用,并接受当地公安部门的检查,如乙方人员未按要求进行管理,或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果,由乙方承担一切经济及法律责任。

  十二、工程款结算办法

  1、按预算造价签订合同总价包干形式。

  2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。

  十三、工程款的支付办法

  乙方工程竣工验收合格一次性结清,中途不付任何费用。

  十四、甲方的权利及义务

  1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。

  2、甲方应履行合同中的条款。

  3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。

  十五、乙方的权利和义务

  1、乙方应遵守合同条款。

  2、乙方应按合同规定进行管理。

  3、乙方有权对甲方提出建议。

  4、甲方如不遵守合同,乙方有权上诉。

  十六、其它规定

  如因乙方原因中途退场,或不履行合同,甲方不给乙方结算工程款,一切由乙方承担。在施工过程中,为了达到管理的方便、及时有效,乙方第一责任人必须住在施工现场。

  十七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。

  十八、其它未尽事项,甲、乙双方协商解决,并签订补充协议。

  十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

公路工程合同14

  发包人:__业有限公司

  承包人:

  经过邀请招标,发包人确定 所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、 工程项目

  1.1 工程名称:__路工程

  1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块

  1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

  1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)

  大 写 元

  1.8 质量标准:合格。

  1.9 工 期:

  工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

  二。技术标准及图纸

  2.1 图纸

  2.1发包人提供:

  2.2 技术标准:

  2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

  2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

  所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

  三。双方权利和义务

  3.1 发包人的权利和义务

  3.1.1 发包人委派的业主代表:

  姓名: 职务:

  3.1.2 监理单位及委派的工程师:

  监理单位:

  姓名: 职务:

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  3.1.3发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;

  提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

  负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;

  进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

  按合同约定支付工程款。

  3.2 承包人的权利和义务

  3.2.1 项目经理

  姓名: 职务:

  项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  3.2.2承包人主要工作:

  本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。

  严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

  负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

  做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;

  工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

  发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

  负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。

  四、工程价款

  A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

  B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

  D.工程报价单详附件,工程量按实结算

  E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20__)641号,沪价费(20__)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付

  五、工程价款的支付

  5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

  5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5%的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

  六。安全文明施工

  6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七。竣工验收

  7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

  7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。

  八。违约责任

  8.1发包人违约:

  8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

  8.2承包人违约:

  8.2.1因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

  8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

  8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。

  8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。

  九、争议

  9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。

  十、合同生效与终止

  10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

  10.2合同订立时间:20__年 月 日;

  合同订立地点:上海市。

  10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  十一、合同附件

  11.1 投标文件

  11.2 招标文件

  11.3 道路平面图及标段划分图

  11.4 报价书

  十三、合同份数

  13.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;

  13.2副本陆份,双方各执叁份。

  本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  签订地点:

  签订时间:

公路工程合同15

  甲方:

  乙方:

  为了确保 __县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同。

  第一章 总 则

  1、工程名称:__县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N3标段 。

  2、工程地点: __县 。

  3、承包范围和内容:

  (1)承包范围: __县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。

  (2)承包内容:

  本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。

  4、承包方式:

  (1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

  (2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

  (3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

  第二章 工程期限

  1、本项工程自签定合同之日起,于20__年6月10日开工,至20__年8月10日结束。

  2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

  3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

  4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。

  第三章 安全生产与文明施工

  1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

  2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。

  3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

  第四章 双方义务

  1、甲方合同义务

  (1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

  (2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

  (3)依照约定支付乙方工程款。

  2、乙方合同义务

  (1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。

  (2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。

  (3)乙方在施工期间食宿自理。

  第五章 工程款结算方式

  1、本工程实行单价承包。合同单价为 元/平方米。其中,整修路基 元/平方米,水泥混凝土路面面层 元/平方米,培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

  2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期支付15%工程预付款,以后根据完成工程的形象进度,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后,经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后,甲方支付全部工程款项。

  第六章 纠纷解决办法

  甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

  第七章 附 则

  1、本合同双方代表签字、盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

  2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

  3、未尽事宜经双方协商一致后,可另签补充协议,补充协议将视为合同的组成部分。

  甲方:(签章)

  法人 或 授权代理人:

  乙方:(签章)

  法人 或 授权代理人:

  _____年_____月_____日

【公路工程合同】相关文章:

公路工程监理合同07-29

公路工程合同范本07-28

公路工程施工合同12-02

解除公路工程施工合同11-09

公路工程施工监理合同09-19

农村公路工程承包合同12-14

施工合同施工合同11-08

销售合同模板合同范本 销售合同11-19

劳动合同补充合同05-04