门窗工程承包合同

时间:2024-09-28 09:44:56 工程合同 我要投稿

门窗工程承包合同18篇

  随着法律知识的普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的门窗工程承包合同,希望能够帮助到大家。

门窗工程承包合同18篇

门窗工程承包合同1

  甲方(发包方):______

  乙方(承包方):______

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《______市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条:工程概况

  工程名称:______医学高等专科学校学生公寓______楼。

  工程地点:______市经济技术开发区(______医学高等专科学校校园内)。

  工程内容:铝合金建筑门窗。

  工程范围:加工、制作、安装及成品保护。

  1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定______元整)。推拉窗为______元/㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为______元/㎡,地弹门为______元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

  2、承包方式:包工包料。

  第二条:工程期限

  1、开工日期:20______年______月______日。

  2、竣工日期:20______年______月______日。

  3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:

  a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

  b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过_____小时;

  c) 不可抗拒之因素;

  d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供。

  e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

  乙方在以上情况发生后_____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后_____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

  第三条:工地代表

  甲方驻工地代表: _____负责人:_____

  乙方驻工地代表: _____负责人:_____

  第四条:甲方工作

  1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

  2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

  3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

  第五条:乙方工作

  1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

  2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

  3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

  4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

  第六条:工程进度

  严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

  第七条:工程质量

  1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

  2、工程材料的使用:

  推拉窗为_____系列,推拉门为_____系列,壁厚为_____mm,扣板厚度为_____mm,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

  3、工程材料的.要求:

  _____不锈钢铝合金型材采用_____铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠_____mm厚浮法白色玻璃。

  第八条:工程验收

  1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

  2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

  3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

  第九条:合同价款与支付

  1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

  (1)甲方代表确认的工程量增减;

  (2)甲方代表确认的设计变更。

  2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

  第十条:设计变更

  1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

  2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

  第十一条:保修

  承包方负责保修二年(注:非人为原因)。

  第十二条:违约责任

  1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之_____支付违约金;

  2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之_____支付违约金;

  3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

  4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的_____%进行处罚。

  第十三条:争议

  本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中_____项解决。

  1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

  2. 向______市人民法院起诉。

  第十四条:如需担保,应另立合同。

  第十五条:合同份数。

  合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本_____份送有关部门备案。

  第十六条:其它

  未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  日期:_________年____月____日      日期:_________年____月____日

门窗工程承包合同2

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程范围

  塑钢窗的制作安装

  第二条:承包方式

  包工 包料

  第三条:材料的'质量标准

  按图纸施工,指定品牌为陕西欣塑建材,白色80推拉窗,玻璃5+6+5中空玻璃,推拉门为60推拉型材。

  第四条:结算依据

  窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装,按实际成型窗面积计算,每平方单价元。

  第五条:付款方式

  合同签订后付预付金10%,窗框安装完结后付45%,窗扇安装好后付40%,验收合格后付5%。

  第六条:责任与权利

  甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。

  第七条:本合同一式二份,甲、乙双方各一份,此合同自签字之日起生效。

  甲 方:

  乙 方:

  年 月 日

门窗工程承包合同3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、 工程名称:。

  二、 工程地址:

  三、 承包方式:包工包料(大包)。

  四、 工程内容:点式玻璃雨搭。

  五、 工程用料:

  1、框架:用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

  2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

  3、玻璃:8mm+8mm钢化夹胶玻璃,用专用的'点式玻璃支架安装到主框驾上。

  六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

  付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

  九、 违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

  十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

门窗工程承包合同4

  发包人:(简称甲方)

  承包人: (简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  见投标须知--1

  二、招标范围及方式

  见投标须知--1

  三、合同工期

  见投标须知--1

  四、质量标准

  按现行国家及地方验收规范质量及卧龙地产集团相关质量管理文件达到合格标准。

  五、合同价款

  5.1按施工图总价包干,合同金额(大写): (人民币): 元。

  5.2 合同承包价除发生以下因素可调整外,不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原则执行:

  (1)、投标时有对应项目的,按投标综合单价执行,结算金额为综合单价乘以签证工程量。

  (2)、无对应项目的,按投标文件规定的定额文件套取定额:按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮,按下浮比率计取费用);

  (3)定额中无价格材料的定价:发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的.双方根据市场情况协商确定价格,若协商不成改为甲供。

  (4)定额中无相应项目的:双方根据市场情况协商确定综合单价,若协商不成发包人另行安排承包商,与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。

  (5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。

  (6)按以上计价原则确定的变更施工,承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前项目的利润补偿。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的其他文件及优先解释顺序如下:

  1、本合同协议书;

  2、中标通知书

  3、工程招标文件(含招标图纸及相关设计变更、招标补充说明及招标答疑纪要);

  4、询标纪要;

  5、本合同专用条款;

  6、本合同通用条款;

  7、卧龙地产技术标准;

  8、标准、规范及有关技术文件;

  9、乙方的投标文件及附件;

  10、乙方工程报价单或预算书;

  11、施工图纸及图纸会审纪要,施工联系单。

  七、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。

  九、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点: 湖北省武汉市汉阳区

  双方约定本合同自 双方签订之日生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

门窗工程承包合同5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就______驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地址:

  三、 承包方式:包工包料(大包)。

  四、 工程内容:点式玻璃雨搭。

  五、 工程用料:

  1、框架:用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

  2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

  3、玻璃:8mm 8mm钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

  六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

  付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

  九、 违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

  十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建筑门窗工程承包合同范文2

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条:工程概况

  工程名称:______

  工程地点:______

  工程内容:铝合金建筑门窗

  工程范围:加工、制作、安装及成品保护

  1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡,地弹门为310元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

  2、承包方式:包工包料。

  第二条:工程期限

  1、开工日期:20__年5月30日

  2、竣工日期:20__年7月20日

  3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延: a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

  b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

  c) 不可抗拒之因素;

  d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

  e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

  第三条:工地代表

  甲方驻工地代表: 负责人:

  乙方驻工地代表: 负责人:

  第四条:甲方工作

  1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

  2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

  3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

  第五条:乙方工作

  1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

  2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

  3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

  4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

  第六条:工程进度

  严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

  第七条:工程质量

  1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

  2、工程材料的使用:

  推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为1.2mm,扣板厚度为0.8~1.0mm,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

  3、工程材料的要求:

  电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。

  第八条:工程验收

  1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

  2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

  3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

  第九条:合同价款与支付

  1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

  (1)甲方代表确认的工程量增减;

  (2)甲方代表确认的设计变更。

  2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

  第十条:设计变更

  1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

  2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

  第十一条:保修

  承包方负责保修二年(注:非人为原因)。

  第十二条:违约责任

  1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;

  2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

  3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

  4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。

  第十三条:争议

  本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。

  1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

  2. 向合肥市人民法院起诉。

  第十四条:如需担保,应另立合同。

  第十五条:合同份数

  合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。

  第十六条:其它

  未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建筑门窗工程承包合同范文3

  发包方(全称):简称甲方)

  承包方(全称): (简称乙方)

  依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。

  一、工程基本概况:

  1、工程名称:______

  2、工程地址:______

  3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。

  4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14.70米。

  二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。

  三、工程计价方式:

  厂房、 综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。

  四、工期要求:

  1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。

  2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。

  五、材料、设备供应

  1、甲方提供

  材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。

  2、设备:甲方提供所用机具的'用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。

  六、技术资料供应:

  甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。

  七、临时设施提供方式:

  所有职工的生活用品,食宿自理。

  八、工程款支付方式:

  成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。

  九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.

  十、违约与赔偿:

  1、甲方责任:

  甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。

  2、乙方责任:

  乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳动合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。

  其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。

  十一、合同份数:

  本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。

  十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

门窗工程承包合同6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:

  二、承包方式

  包工包料,包工期,包安全。

  三、材料及技术要求

  1、材料要求

  材料进场必须出具材料检验报告,经复试及甲方、监理工程师验收并认可后方可用于工程中;若原材料不合格,甲方有权要求乙方将所进不合格材料退场,由此造成的损失由乙方完全负责。

  2、乙方按上述材料要求提供样窗,经甲方监理验收确认后送检测部门检测,合格后方可施工,检测费用由乙方承担

  3、质量要求

  工程严格按照国家现行施工及验收规范执行,工程质量达到合格标准。

  四、工期

  1、总施工工期为 天。

  2、甲方通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成,窗扇安装在甲方通知后 日内安装完成,不得影响甲方其他工程进度。

  五、质保期及服务承诺

  1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

  2、工程质量保修1年,竣工验收1年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件。

  六、价格及付款方式

  1、价格:每平方米 元/m2( 是 否 含税),工程总价以现场实测实量数据计算。

  2、付款方式:

  自签订合同之日起乙方开始施工,乙方完成所有施工内容并经有关部门验收合格后,甲方按双方核实后的工程量支付总工程款的 %;工程竣工经验收合格后,甲方支付至工程总价的' %;工程总价的 %作为质量保修金,保修期为一年,竣工验收合格一年后无质量问题,七日内甲方无利息一次性支付给乙方。

  七、安全施工

  1、乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,随时接受安全检查人员的监督检查。

  2、乙方未经甲方许可严禁在施工场所内以及宿舍私自拉接电线以及增加电器设备,否则对于造成的一切后果由乙方承担全部责任。

  3、乙方不准在正在施工的建筑物内住宿、做饭。

  4、做到安全文明施工,施工期间的安全责任由乙方负责。

  八、双方责任

  甲方责任:

  1、负责向乙方交付设计图纸及有关技术资料一份。

  2、按照合同约定支付工程款。

  乙方责任:

  1、按图纸及现行施工及验收规范规定进行施工,确保工程质量,工程进度。

  2、施工中,水、电、运输等由乙方自理。

  3、负责协调处理施工现场各单位之间的关系。

  4、必须服从甲方的施工要求,接受甲方及监理工程师的检查监督,确保施工顺利进行。

  九、违约责任

  1、甲方按合同约定支付工程款。

  2、本工程不得转包,如乙方私自转包他人,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。

  3、如因乙方责任造成的工期拖延(不可抗力因素除外),超过合同工期视为违约。实际施工工期比合同工期每拖后1 天,每天扣除乙方工程款1000元。

  3、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题,乙方无条件返工,承担经济损失。

  4、乙方不能按约定履行保修义务,甲方有权委托第三方维修,乙方支付维修费用。

  九、争议处理:

  因履行合同发生争议,由双方友好协商解决;协商无效,由工程所在地仲裁委员会裁决。

  十、其他:

  本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字盖章后生效。

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  甲方法定代表人(或委托人):

  年 月 日

  乙方法定代表人(或委托人): 年 月 日

门窗工程承包合同7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围: 塑钢门窗工程

  二、承包方式:包工包料。

  三、材料及技术要求

  1、材料要求:

  (1)依据甲方提供的施工图纸,由乙方承担该工程的制作、安装。

  (2)塑钢窗型材为咖啡色80系列,钢材的厚度为1.5MM,玻璃为白色中空,厚度(5+12+5)选用复合胶条。

  (3)乙方按上述材料要求提供样窗,经甲方监理验收确认后送检测部门检测,合格后方可施工,检测费用由乙方承担。

  四、工期

  甲方书面通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成,窗扇安装在甲方书面通知后 日内安装完成,不得影响甲方其他工程进度。

  五、质保期及服务承诺

  1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

  2、工程质量保修1年,竣工验收1年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件。(1年以上不承担保修义务)。

  六、价格及付款方式

  1、价格:每平方米 元(不含任何费用),工程总价以现场实测实量数据计算。

  2、付款方式:

  (1) 开工前甲方预付给乙方工程总价20%的首期款,乙方收到首期款之后方可开工。

  (2) 大框安装完毕后7个工作日之内,甲方支付给乙方工程总价50%的二期款。

  (3) 工程竣工验收合格7个工作日之内,甲方支付给乙方工程总价25%的三期款。

  (4) 工程总价5%的`尾款作为保修金,竣工验收合格一年后七日内全部付清。

  七、安全施工

  乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,随时接受安全检查人员的监督检查。

  八、双方责任

  甲方责任:

  1、负责向乙方交付设计图纸及有关技术资料一份,并在工程开工之前组织图纸会审核设计技术交底,并做好会审记录。

  2、负责协调处理施工现场各单位之间的关系。

  乙方责任:

  1、按图纸施工,必须按甲方施工规范进行施工,确保工程质量,工程进度。

  2、必须组织好文明施工,承担由于自身原因造成的安全事故责任,且承担相应的费用。

  3、必须服从甲方的施工要求,每道工序按规范进行施工,同时必须接受甲方安检人员的检查监督,确保施工顺利进行。

  九、违约责任

  1、合同签订生效后,单方面解除或实际上不履行合同,违约方向守约方按总工程造价的20%支付违约金。

  2、甲方不能按合同约定支付工程款,逾期超过7日以上的,按逾期天数每天支付总工程造价的千分之五违约金。

  3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装,按逾期天数每天支付总工程造价的千分之五违约金,甲方有权从应付工程款中扣除。

  4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工,承担经济损失。

  5、乙方不能按约定履行保修义务,甲方有权委托第三方维修,乙方支付维修费用。

  九、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十、本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字盖章后生效。

  发包方(甲方):法定代表人:日期:

  承包方(乙方): 法定代表人: 日期:

门窗工程承包合同8

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,结合工程实际情况,经甲、乙双方友好协商,本着公开、互利、互惠的原则,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:彭州“舜苑·国色天香”四期工程中的 楼塑钢门窗分部工程;

  2、工程地点:彭州市天彭镇行政中路;

  二、承包内容:

  四期工程中的单位工程中的所有塑钢推拉窗、组合窗、推拉门、平开门、平开窗、门带窗、固定窗、等的制作和安装。

  三、承包方式及承包内容:

  包工包料,工程塑钢门窗制作、安装、运输、清洁、打胶、成品保护等。

  四、合同价款:塑钢门窗分窗型单价如下:

  1、6+12+6mmLOW-E中空钢化玻璃和中空白玻的门窗型综合价按450元/㎡计算。

  2、双玻、单玻及钢化玻璃的门窗型综合价按280元/㎡计算。

  3、按照实际制作安装的工程量计量。

  4、该工程为合同包干价,结算时应余5%作为质保金,质保三年,质保期满后付清余款。本工程价款已包含材料、人工、机具、运输、管理费、税金材质检测及施工现场试验费用等在内。.

  五、工期要求:

  以甲方的书面通知为准,按土建的进度要求施工,不得影响土建的竣工验收)。

  六、质量要求:

  符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-20_)及相关规范得合格标准。

  七、材料:

  保证材质符合质量要求。

  1、塑钢型材品牌为“华塑”牌蓝灰色塑钢型材(60及80系列),颜色需经甲方确认并封样。

  2、五金品牌:风撑、单点执手、月牙锁为“春光”、牌,钢衬为“夕林”牌、滑轮为“华迪”牌,密封胶为山东龙口的“家饰佳”牌或上海的“优士康”牌、发泡剂为上海“东南亚”或“裕中”牌,玻璃为“成玻”白色,防水胶为成都“晶石”(或同档次产品)、平开门窗使用多点连杆锁;以上品牌须现场封样。如乙方选择不同品牌的产品,需征得建设单位和甲方的同意后方能更换。

  3、玻璃品牌为“成玻”原片,按建设单位、甲方审批的施工方案中玻璃要求.

  4、乙方必须保证用于工程的.材料符合合同要求.以上材料进场后,应提供产品合格证,经建设单位甲方和监理认可后方能进行施工;塑钢型材及玻璃在进场后,由建设单位、监理及甲方组织验收,验收达到合同约定的标准后方能用于本工程.

  八、技术要求

  按建设单位、甲方审批的施工方案以及相关的施工规范进行施工.

  九、甲、乙方责任

  (一)、甲方权利与义务:

  1、总包单位为乙方提供电源、材料堆放。.

  2、为乙方提审批的施工方案图纸

  3、甲方组织竣工交验,并及时支付乙方委托给乙方合同约定工程款

  (二)、乙方权利与义务

  1、合同签订前应提交营业执照、检验报告、施工方案、业绩证明。应自行完成工程任务。不得以任何形式再行转包或分包,

  2、向建设方及时提供工程进度计划和相应进度统计报表,同时提供门窗工程施工方案;方案中必须写明细部构造的施工程序方法。及时提交工程完成量报表。

  3、按照要求在竣工前做好竣工验收备案资料送交各有关单位,

  4、以书面形式向甲方提交技术负责人、管理人员名单,和负责授权证明书。

  5、从接驳点敷设的用水用电线路满足甲方现场的总体部署、现场安全及文明施工标准的有关要求。

  6、项目负责人自进场之日起必须参加项目例会,并认真执行会议决议;

  7、进场材料须堆放于甲方指定位置。遵守政府有关主管部门对施工现场的交通、施工噪音、夜间施工、施工人员站暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、劳动保护、扬尘以及现场防火;接受安检、城检等部门检查监督。如因乙方原因造成违章事件或造成的大小安全事故;其责任和发生的费用,概由乙方承担。

  8、在施工过程中及竣工工程未交付以前,负责工程成品、半成品、材料及已完成的工程的安全及防护工作;如损坏、丢失、污染甲方及其他专用设备业分包的产品,须及时负责维修和全额赔偿。

  9、按甲方和土建总包单位的进度要求组织施工.

  10、服从建设单位现场代表、总监理工程师、土建总包单位现场代表的指导和监督.

  11、负责质量自检、互检、质量监控.

  12、方案图作为本合同附件,并按经审查同意后的施工方案图的要求施工,按时完成任务.

  13、负责成品保护,防火防盗工作,以及施工现场和成品的清洁卫生工作,保证工完料清.

  14、提供材料合格和材料检验报告.

  15、材料进场,须经建设单位现场代表、总监理工程师、土建总包单位现场代表确认后,方能用于本工程;各分项工程施工完毕后质量须经监理、甲方确认以后,方可进行下道工序.

  8、向甲方提供完整的竣工资料.

  十、安全及其他

  乙方人员进场施工,应先接受甲方安全技术交底,遵守甲方工地的有关规定,严格按照安全操作规程,若发生工伤事故,查出发生事故原因,费用由乙方负责承担.。

  十一、付款方式

  1、 材料进场门窗安装好,甲方支付工程总款的20%的(待, #楼门窗框安装完成后,甲方支付总工程款的10%)工程进度款,

  2、 乙方窗扇、玻璃、打胶、等安装完毕后甲方支付总造价的30%的工程进度款。

  3、 工程竣工验收一个月后,甲方支付乙方总造价的20%的工程款。

  4、竣工验收合格后三个月,将所有的相关竣工资料交付给甲方后,甲方支付乙方总造价的15%工程款。(工程尾款不计利息),余5%的质量保修金待保修期满后,扣除相关费用,付清余款;

  5、 共余质保金5%分三年退还,质量保修满一年付后2%,质量保修满二年后支付2%,质保期满后付清。

  十二、保修

  1、保修金为本合同结算价款5%,不计利息,保修期满后一个月内付清余款

  2、保修期为三年,从竣工验收合格之日起计算.在保修期内,属丙方施工质量造成的损毁,乙方应在接到甲方或物管通知后24小时内进行修复;如乙方不及时进行修复,甲方有权另行委托其他单位进行维修,所发生的维修费用从保修金中扣除,不足部分,由乙方补足.

  十三、违约责任

  合同双方之任何一方不能履行合同条款,均属违约.违约方除陪偿因此造成对方的损失外,同时须向对方支付合同价款2%的违约金.

  十四、争议的解决

  本合同在履行过程中双方发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经双方协商仍不能得到解决时,可向合同地所在地人民法院提请诉讼.

  十五、合同生效及其他

  1、本合同如有未尽事宜,双方另行协商。

  2、本合同一式贰份,甲、乙各执贰份。

  3、本合同经甲、乙二方签字盖章后生效,合同履行完毕后自动失效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  联系电话: 联系电话:

门窗工程承包合同9

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条:工程概况

  工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5#楼

  工程地点:合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校园内)

  工程内容:铝合金建筑门窗

  工程范围:加工、制作、安装及成品保护

  1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡,地弹门为310元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

  2、承包方式:包工包料。

  第二条:工程期限

  1、开工日期:20__年5月30日

  2、竣工日期:20__年7月20日

  3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延: a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

  b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

  c) 不可抗拒之因素;

  d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

  e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

  第三条:工地代表

  甲方驻工地代表: 负责人:

  乙方驻工地代表: 负责人:

  第四条:甲方工作

  1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

  2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

  3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

  第五条:乙方工作

  1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

  2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

  3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

  4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

  第六条:工程进度

  严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

  第七条:工程质量

  1、工程质量的.等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

  2、工程材料的使用:

  推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为1.2mm,扣板厚度为0.8~1.0mm,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

  3、工程材料的要求:

  电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。

  第八条:工程验收

  1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

  2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

  3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

  第九条:合同价款与支付

  1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

  (1)甲方代表确认的工程量增减;

  (2)甲方代表确认的设计变更。

  2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

  第十条:设计变更

  1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

  2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

  第十一条:保修

  承包方负责保修二年(注:非人为原因)。

  第十二条:违约责任

  1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;

  2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

  3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

  4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。

  第十三条:争议

  本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。

  1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

  2. 向合肥市人民法院起诉。

  第十四条:如需担保,应另立合同。

  第十五条:合同份数

  合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。

  第十六条:其它

  未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

门窗工程承包合同10

  发包方:(以下简称甲方)______________

  承包方:(以下简称乙方)______________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲乙双方就施工工程协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:花园小区

  二、工程地点:

  三、工程内容:本工程楼的塑钢窗制作、安装。

  四、工期:总日历天数天。开竣工日期:开工日期:年月日竣工日期:年月日

  五、合同价款:

  合同暂定价为¥:大写(暂定价):(人民币)

  六、工程结账:结账执行:按平方包干价,即元/m2:;窗户制作、安装按实际完成面积据实计算,以甲方提供图纸+工程变更据实结算:

  七、材料要求

  窗户型材均选用生产的型材:颜色。玻璃及相关被套材料,窗户所需型材的具体规格、室内防水密封胶,五金件及其他材料,以封样:为准(以上按后附表相关材料型号执行)。本合同窗户类型为推拉窗:玻璃采用。

  2、验收

  (1)、乙方在产品的生产加工过程中,要始终对产品的内在和围观质量进行准确和全面的检验,确保施工质量。

  (2)、验收期限

  门窗工程安装完成,乙方提交报验申请单后28天内甲方不组织验收,或在验收后14天内不提出修改意见的.,视为验收合格。

  十四、保修期限:自单位工程竣工验收合格之日期二年。

  十五、本合同签订后,未经双方加盖原合同印章的书面认可,双方人员做出的任何承诺及定均不具有法律效力。

  十六、出现争议,协商解决。协商不成,任何一方均可向工程所在人民法院提起诉讼。

  十七、甲方支付工程款,必须凭乙方提供的正式发票或收据。否则对付款行为乙方不予认可。

  十八、本协议一式肆份,甲乙双方各贰份,双方签字(盖章)后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

门窗工程承包合同11

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程范围

  窒内套装门、防火门、防盗门安装。

  第二条:承包方式

  包工 包料

  第三条:材料的'质量标准

  室内套装门、防火门、防盗门按图纸设计质量标准制作安装,室内门颜色、花型由甲方确定,乙方提供色卡及门样花型,乙方提供门厂家的质检报告及合格证。

  第四条:结算依据

  室内门、卫生间门:420元/㎡,防盗门580元/㎡,防火门(乙级)630元/㎡。以上价格包含五金安装。

  第五条:付款方式

  合同签订后付预付金50%,安装完结后付45%,验收合格后付5%。

  第六条:责任与权利

  甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家塑钢的标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。

  第七条:本合同一式二份,甲、乙双方各一份,此合同自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

门窗工程承包合同12

  发包方 (以下简称甲方) :

  承包方 (以下简称乙方) :

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程

  1.2 工程地点:

  1.3 工程内容:

  1.4 承包范围:

  1.5 承包方式:

  二、双方责任范围:

  2.1甲方责任范围:

  2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,负责开通施工场地与城乡公共道路的通道,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。

  2.1.2 如土建、接地网等部分工程确需乙方设计及施工的,甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。

  2.1.3 根据工程需要,及时把施工图纸交给乙方,所有图纸一式 五 份,并负责组织施工图纸会审和设计交底。

  2.1.4 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

  2.1.5 委派 为驻工地代表,负责前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。

  2.1.6 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。

  2.1.7 合同签订后 天内向乙方提供报装资料。

  2.2 乙方责任范围:

  2.2.1 根据甲方委托,乙方在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用,并于 年 月 日前暂提供甲方 份施工图,乙方设计应满足供电部门的报装要求。合同执行期间,在系统设计符合甲方要求和馈电回路不变的情况下,为使系统设置和开关布置更为合理、紧凑,乙方可以调整开关回路的排列。工程竣工后提供三份竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。

  2.2.2 参加施工图纸会审,编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。

  2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。

  2.2.4 委派 为项目负责人。

  2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。

  2.2.6 负责向甲方报送施工实际进度表。

  2.2.7 及时编制、移交有关工程竣工资料。

  2.2.8 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。

  三、工期:

  3.1甲方负责的配电房土建工程须在20 年 月 日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于 20 年 月 日前安装、调试完毕,并具备投运条件。

  3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。

  3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

  3.3.1 甲方未能按合同书约定提供开工条件;

  3.3.2 甲方提供的设备到货延迟, 影响工程正常施工;

  3.3.3 甲方未能按合同书约定拨付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

  3.3.4 甲方要求变更设计;

  3.3.5 甲方未能按要求提供报装资料造成报装不能如期审批;

  3.3.6 遇到不可抗力及驻工地代表同意顺延的其它情况。

  四、工程承包价款:

  4.1 甲、乙双方根据乙方提供的施工图预算, 经审核后商定该工程合同价款为人民币大写 元整(小写: 元)。

  4.2 因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整。

  4.3 乙方应当在发生第"4.2"条款情况下 天内,将调整原因和金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。

  五、合同价款的支付:

  5.1 甲方在本合同生效后5天内向乙方支付预付款,以供乙方采购设备及材料(工程施工中预付款抵作工程款),预付金额为合同总额的30%,共计人民币: ¥ 元(大写):元。

  5.2 主要设备(变压器、高低压柜)进场后5天内,向乙方支付合同总额的40%,共计人民币:¥ 元(大写): 元。

  5.3 甲方在工程竣工验收并办理交接证明后10天内,向乙方支付合同总额的30%,共计人民币:¥ 元(大写): 元。

  5.4 甲方不按约定付款,并在乙方发出要求付款的通知后3天内仍不付款的,乙方有权停止施工,并由甲方承担违约责任,赔偿乙方由此而造成的一切经济损失。

  5.5 甲方逾期付款的,每逾期一天按未付款项数额的千分之三向乙方支付违约金。

  5.6 甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权不予通电。

  5.7 合同生效后,若出现暂停施工、延期开工等情况,则按下述方式执行:

  5.7.1工程已开工的,因甲方原因造成工程暂停施工的,停工时间超过甲方通知暂停施工日期30天的,由甲方负责赔偿乙方因主要设备材料价格上涨造成的损失,且工期相应顺延。

  5.7.2工程未开工的,因甲方原因造成工程延期开工的,延期开工时间超过合同签订时间30天的,由甲方承担违约责任并赔偿乙方相应损失。

  六、质量检验与安全检查:

  6.1 质量检验

  6.1.1 工程质量应符合甲方已确认的设计要求,执行国家电力行业规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》标准。

  6.1.2 乙方必须严格按照施工图及设计说明进行施工,配备质检人员。甲方需要检查工程质量时,必须在不防碍乙方正常作业的情况下进行。

  6.1.3 隐蔽工程,乙方须在隐蔽前48小时内以书面形式通知甲方验收,甲方在接通知后如不能按时进行验收的,应在24小时内以书面形式向乙方提出延期要求。如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应,视为甲方放弃验收,乙方可自行组织验收和隐蔽。验收时,乙方须做好验收记录,验收合格,甲方须在验收记录上签字确认。

  6.1.4 如甲方要求对已隐蔽的工程重新验收时,乙方应按要求进行剥离,并在检验后重新修复。检验合格,甲方承担由此而发生的全部费用并追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期;检验不合格,乙方承担发生的全部费用。

  6.2 安全检查

  6.2.1 乙方应严格按照安全标准组织施工,承担施工安全责任。

  6.2.2 如发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  七、设备、材料的供应:

  7.1 甲方供应的材料、设备

  7.1.1 甲方供应材料、设备的品种、规格、型号、数量、单价和提供时间、地点应按下表格式填写,作为合同条款的附件。

  工程甲方供应设备材料一览表

  序号设备或材料名称规格型号生产厂家单位数量单价供应时间送达地点备注

  7.1.2 甲方按约定的内容提供材料、设备,并向乙方提供产品合格证明,对其质量负责。甲方供应的材料、设备到货前24小时,以书面形式通知乙方,由双方共同清点数量、检查包装箱外观,并做好记录。如甲方提供的材料、设备与一览表约定的内容(品种、规格、型号、数量、质量、单价等)不一致或损坏的,甲方应承担相关责任,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工场地并重新采购。

  7.1.3 甲方提供的材料、设备不合格或因甲方原因造成材料、设备丢失、损坏的,由甲方负责重新采购提供,并承担由此发生的费用,由此延误的工期顺延。

  7.2 乙方采购的材料、设备

  7.2.1 乙方应按设计要求和有关标准采购材料、设备,并向甲方提供产品合格证明,对其质量负责。乙方供应的材料、设备到货前24小时,以书面形式通知甲方,由双方共同清点,并做好记录。

  7.2.2 乙方提供的材料、设备不合格或因乙方原因造成材料、设备丢失、损坏的,由乙方负责重新采购提供,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

  八、工程设计变更:

  8.1 施工中甲方需对原工程设计进行变更的,应立即以书面形式向乙方发出变更通知。变更超出原设计标准的,须经有关供电部门和乙方同意,并由乙方提供变更的相应图纸和说明。

  8.2 设计变更所增加(或减少)的`工程量和预算费用,乙方须将变更的相应图纸、工程签证单一齐向甲方报告,甲方应在收到变更的相应图纸、工程签证单后3天内给予确认,并相应调整合同价款。

  8.3 如甲方无正当理由不确认时,乙方有权停止施工直至甲方确认为止,并顺延与之相应工期。

  九、竣工验收:

  9.1 竣工验收

  9.1.1 工程具备竣工验收条件的,由乙方向市供电管理部门提交工程竣工验收申请, 再由市供电管理部门组织工程所在镇(区)供电公司和甲乙双方共同按国家《电气装置安装工程施工及验收规范》标准及甲方业已确认的设计图纸要求,进行工程竣工验收。

  9.1.2 市供电管理部门确定竣工验收日期后,由乙方以书面形式通知甲方。甲方对竣工验收有意见,需在收到竣工验收通知后48小时内提出修改意见;如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应,视为甲方已认可竣工验收日期。如甲方不按期参加,则视为甲方放弃竣工验收。

  9.1.3 在验收中,乙方应做好竣工验收报告记录并提供给甲方。在验收后5天内甲方须在竣工验收报告上签字确认或提出修改意见,乙方按要求修改,并承担由自身原因造成的修改费用;验收后5天内,甲方既不在竣工验收报告上签字确认也不提出修改意见的,视为竣工验收合格,并从验收后第6天起承担工程保管及一切意外风险。

  9.1.4 乙方须在工程竣工验收之日起10天内向甲方提供完整的竣工图、竣工资料一式 份。

  9.1.5 工程竣工验收合格,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按供电部门、甲方、乙方验收要求进行整改后才通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方整改后经验收合格的日期。

  9.1.6 乙方在工程验收合格后2天内将竣工工程交付甲方。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的, 甲方不得使用。甲方擅自使用的,由此发生的质量问题及其它问题,由甲方承担责任。

  十、质量保修:

  10.1 乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期 (竣工验收合格并出具正式报告之日起壹年)内承担质量保修责任。

  10.2 在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题,乙方免费保修;非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题,乙方负责处理,但由此发生的费用由甲方承担。

  十一、不可抗力:

  11.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  11.2 不可抗力的认定标准:

  11.2.1 六级以上地震。

  11.2.2 八级以上持续两天的台风。

  11.2.3 100毫米以上持续5小时的暴雨。

  11.2.4 战争、动乱。

  11.2.5核燃料或核废料、放射性有毒炸药或任何爆炸的核装置引起的辐射或放射性污染。

  11.3 因不可抗力导致违约的,双方互不承担责任。

  十二、违约责任

  12.1 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。

  12.2 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的,乙方承担违约责任, 赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

  十三、争议的解决:

  本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决:

  13.1 提交广州仲裁委员会东莞分会仲裁;

  13.2 依法向人民法院起诉。

  十四、合同修改:

  14.1 本合同未尽事宜,双方另行协商,并订立书面补充协议。

  十五、合同文本:

  15.1 本合同(共 页)一式 二 份,其中:正本二份,双方各执一份;副本 份,双方各执 份。

  15.2 本合同经双方签字盖章后即日生效。

  发 包 人:(盖章) 承 包 人:(盖章)

  住 所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开 户 银 行: 开 户 银 行:

  帐 号: 帐 号:

  邮 政 编 码: 邮 政 编 码:

  税务登记号: 税务登记号:

  合同订立时间: 年 月 日

门窗工程承包合同13

  发包方(全称):简称甲方)

  承包方(全称): (简称乙方)

  依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。

  一、工程基本概况:

  1、工程名称:重*富臻泰竹木制品有限公司:厂房、综合楼:

  2、工程地址:重庆江津先锋镇(杨家店)工业园区内.

  3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。

  4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14.70米。

  二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。

  三、工程计价方式:

  厂房、 综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。

  四、工期要求:

  1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。

  2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。

  五、材料、设备供应

  1、甲方提供

  材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。

  2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。

  六、技术资料供应:

  甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。

  七、临时设施提供方式:

  所有职工的生活用品,食宿自理。

  八、工程款支付方式:

  成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。

  九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.

  十、违约与赔偿:

  1、甲方责任:

  甲方严格按照双方约定的`合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。

  2、乙方责任:

  乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳动合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。

  其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。

  十一、合同份数:

  本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。

  十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

门窗工程承包合同14

  甲方:__建筑安装有限公司柳行新村项目部

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,订立本合同。

  一.工程地点

  本工程位于 _市高新区柳行新村 。

  塑钢门窗类型、规格、数量

  1、甲方委托乙方对柳行新村11#回迁楼塑钢窗进行加工安装。

  2、本工程采用小天鹅80标准型中空玻璃推拉窗,中空玻璃规格为4+6+4,所用五金件及辅料为专用五金配件和材料,衬钢为1.2毫米厚衬钢。

  3、本工程塑钢门窗由乙方根据实际洞口尺寸并参照l99j605图集进行安装。

  4、乙方设计的塑钢门窗类型、规格、数量,经过甲方确认后作为加工、安装的依据。

  二.合同价款构成及计价依据

  合同总价由门窗材料费、加工安装费、运输费等构成(未含现场电费和配套费及资质发票等费用)。

  门窗加工安装工料费以甲方提供的实际面积为计价依据.

  本工程预算工程款为:

  小天鹅80标准型中空玻璃推拉窗每平方米180元,塑钢平开门、推拉门每平方米200元。

  本工程约 平方米,总造价约为 元。

  3、 本工程结算按实际面积进行工程决算。

  4、 本工程价款含门窗试验费。

  三.付款方式

  合同签订后,为确保工程进度,窗框进场后付总工程款的20%,窗框安装完毕(上料口除外)窗扇进场后付至工程款40%,窗扇安装完毕后付至工程款70%,验收合格后付总工程款的80%,剩余款项一年内付清。

  四.工期

  开工日期:合同签定后一周内(施工现场具备安装制作条件后)

  竣工日期:开工后20天 ,拖延一天,按每天工程总额的1‰罚款。

  五.其他约定

  六.甲方责任:

  甲方负责协调确定塑钢门窗的安装位置、施工场地,并提供施工图及确定制作尺寸。

  甲方应积极配合乙方施工,维护乙方产品,防止产品丢失和损坏。

  甲方负责提供临时库房。为乙方提供水、电、路三通及相关的安装条件。

  工程中出现的各种干扰由甲方负责,协调解决。

  七.乙方责任:

  根据甲方提供的图纸、数据做出详细的施工图纸。

  负责门窗加工安装工作。安装中出现的.人身和设备事故由乙方负责。

  乙方必须保证验收合格,如验收不合格乙方应赔偿甲方所造成的一切损失。

  八. 附则

  由于施工配合的原因致使工期延误,双方协商解决。在施工期间,因发生设计变更,乙方所需费用由甲方按实际支付。

  工程施工中如变更窗型需双方协商解决,价格另行商定。

  本合同附录于本合同具有同等法律效力。

  本合同执行期间,因不可抗力造成合同无法继续履行,甲方不得要求乙方退回已付工程款,双方各承担其相应责任。

  本合同执行中如发生争执,由_仲裁委员会仲裁,双方服从仲裁。

  本合同壹式二份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  未尽事宜双方应友好协商解决。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  签订日期:二○一三年 月 日

门窗工程承包合同15

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经甲乙双方协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:山亭烟草专卖局

  2、工程地点:山亭区冯卯镇

  3、工程范围:塑钢门窗工程

  二、承包方式:包工包料。

  三、材料及技术要求

  1、型材使用海螺80系列白色型材,窗衬钢使用1.5mm,门衬钢使用1.5mm优质型材,玻璃使用5_10_5中空玻璃,配件使用优质配件,毛条、胶条、密封胶均采用优质产品。

  2、海螺型材必须是国标,若出现假冒产品,乙方无条件退场并承担因此造成的经济损失。

  3、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。

  4、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

  四、工期

  甲方书面通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成,窗扇安装在甲方书面通知后 日内安装完毕,不得影响甲方其他工程进度。

  五、质保期及服务承诺

  工程质量保修壹年,竣工验收三个月内免费维修,一年后维修只收材料费不收人工费。

  六、价格及付款方式

  1、工程总价以现场实际测量数据计算。

  2、付款方式:合同签订后付总工程款的30%;框安装完毕再付35%;工程完工后再付35%。

  七、违约责任

  1、合同签订生效后,单方面解除或实际上不履行合同,违约方向守约方按每㎡工程造价的 %支付违约金。

  2、由乙方原因造成的'工程质量出现不合格问题乙方无条件返工,承担经济损失,并支付等额违约金。

  八、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  年 月 日

门窗工程承包合同16

  在当前我们建筑行业发展的过程中,建筑门窗工程在其中有着十分重要的作用,它的质量问题直接关系到建筑物的舒适性,给人们的日常生活有着一定的影响,对于建筑门窗工程承包合同你了解多少以下是小编为大家整理的建筑门窗工程承包合同范文,欢迎参考阅读。

  建筑门窗工程承包合同范文1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、 工程名称:。

  二、 工程地址:

  三、 承包方式:包工包料(大包)。

  四、 工程内容:点式玻璃雨搭。

  五、 工程用料:

  1、框架:用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。

  2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。

  3、玻璃:88钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

  六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

  付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。

  九、 违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至____市人民法院。

  十

  一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  建筑门窗工程承包合同范文2

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条:工程概况

  工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5楼

  工程地点:____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)

  工程内容:铝合金建筑门窗

  工程范围:加工、制作、安装及成品保护

  1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡,地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

  2、承包方式:包工包料。

  第二条:工程期限

  1、开工日期:________年____月____日

  2、竣工日期:________年____月____日

  3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:

  a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

  b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

  c) 不可抗拒之因素;

  d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

  e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。

  第三条:工地代表

  甲方驻工地代表: 负责人:

  乙方驻工地代表: 负责人:

  第四条:甲方工作

  1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

  2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

  3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

  第五条:乙方工作

  1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;

  2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;

  3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

  4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。

  第六条:工程进度

  严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。

  第七条:工程质量

  1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。

  2、工程材料的使用:

  推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为

  1.2,扣板厚度为0.8

  1.0,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

  3、工程材料的要求:

  电泳不锈钢铝合金型材采用信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。

  第八条:工程验收

  1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

  2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

  3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

  第九条:合同价款与支付

  1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:

  (1)甲方代表确认的工程量增减;

  (2)甲方代表确认的设计变更。

  2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。

  第十条:设计变更

  1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。

  2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

  第十一条:保修

  承包方负责保修________年(注:非人为原因)。

  第十二条:违约责任

  1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;

  2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

  3. 由于一方责任造成合同不能履行的'责任:由责任方承担由此造成的一切损失。

  4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。

  第十三条:争议

  本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。

  1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

  2. 向____市人民法院起诉。

  第十四条:如需担保,应另立合同。

  第十五条:合同份数

  合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。

  第十六条:其它

  未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  建筑门窗工程承包合同范文3

  发包方(全称):简称甲方)

  承包方(全称): (简称乙方)

  依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。

  一、工程基本概况:

  1、工程名称:重庆XX公司:厂房、综合楼:

  2、工程地址:重庆江津(杨家店)工业园区内.

  3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。

  4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度1

  4.70米。

  二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。

  三、工程计价方式:

  厂房、 综合楼按窗洞口面积计价12

  5.00元平方米。

  四、工期要求:

  1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。

  2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。

  五、材料、设备供应

  1、甲方提供

  材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。

  2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。

  六、技术资料供应:

  甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。

  七、临时设施提供方式:

  所有职工的生活用品,食宿自理。

  八、工程款支付方式:

  成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。

  九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100200元次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.

  十、违约与赔偿:

  1、甲方责任:

  甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。

  2、乙方责任:

  乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳动合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。

  其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款00元次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。

  十

  一、合同份数:

  本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。

  十

  二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  返

门窗工程承包合同17

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  经甲乙双方协商同意,现甲方有位于马集工业园北车间,由乙方城堡门窗施工部分,特签订本合同,条款如下:

  一、 乙方:铝合金窗型材,虎标牌。L70型材,玻璃厚4mm,型材厚度1.0mm,120元/方;上方玻璃厚5mm,60元/米。

  1、 乙方应严格按照设计文件要求及国家规定的施工质量标准、安全规范组织施工。

  2、 施工过程中发生的一切安全事故及因此产生的一切经济损失全部由乙方承担。

  3、 开工日期: 年 月 日,合同工期总历时天。乙方应按时完成工程任务,如未按期交工所造成甲方的经济损失,应由乙方承担(人力不可抗拒的原因可据实做工期顺延)。

  4、付款方式:安装完成后,按实际尺寸计算。其质量达成设计要求并完成初步验收时支付全款50%,余款在工程交付使用满壹个月后支付合同金额的剩余部分。

  5、 工程质量目标为:合格(不合格部分,乙方应返工处理,所产生的'费用全部由乙方承担)

  6、 施工期间应做好与水电暖施工的配合工作。

  7、 工程施工期间所用的铝合金、玻璃两年内如无人为原因造成的破损,乙方应无偿负责更换。

  8、乙方应在施工期间内保证质量的情况下按时完工。如因乙方的原因,在施工过程中退出本工程,造成本工程不能按时完工,甲方无需支付任何费用给乙方,对已经支付的部分,乙方全部退还甲方。

  二、 甲方:

  1、 按照合同规定及时拨付工程款。

  2、 甲方应对乙方的施工过程进行监督,并对施工期间的工程进行验收。

  3、 对乙方未按照要求施工,产生的工程质量问题,甲方有权对其进行罚款处理。

  4、 如在约定外产生的工程量,应按据实结算。

  5、 甲方

  三、 本合同自签订之日起生效,甲乙双方应按照合同约定条款执行。

  四、 违约:如有违约,双方友好协商解决;协商不成,提交起诉方所在的法院裁决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

门窗工程承包合同18

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程范围

  窒内套装门、防火门、防盗门安装。

  第二条:承包方式

  包工 包料

  第三条:材料的质量标准

  室内套装门、防火门、防盗门按图纸设计质量标准制作安装,室内门颜色、花型由甲方确定,乙方提供色卡及门样花型,乙方提供门厂家的质检报告及合格证。

  第四条:结算依据

  室内门、卫生间门:420元/㎡,防盗门580元/㎡,防火门(乙级)630元/㎡。以上价格包含五金安装。

  第五条:付款方式

  合同签订后付预付金50%,安装完结后付45%,验收合格后付5%。

  第六条:责任与权利

  甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家塑钢的`标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。

  第七条:本合同一式二份,甲、乙双方各一份,此合同自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【门窗工程承包合同】相关文章:

(经典)门窗工程承包合同09-01

【推荐】门窗工程承包合同08-14

【热】门窗工程承包合同07-30

【精】门窗工程承包合同07-21

门窗工程承包合同14篇07-28

塑钢门窗工程承包合同03-30

门窗工程承包合同(汇编15篇)09-10

门窗工程承包合同合集15篇11-28

门窗工程承包合同(合集15篇)11-21