当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程监理合同

工程监理合同

时间：2024-10-02 16:12:54 工程合同我要投稿

工程监理合同

　　随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的工程监理合同，欢迎阅读与收藏。

工程监理合同

工程监理合同1

　　合同编号：_________

　　发包方：_________

　　监理方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包方）与_________（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　1．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

　　2．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　3．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　4．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　5．“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　6．“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。

　　7．“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

　　8．“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　9．“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

　　10．“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

　　11．“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　12．“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　13．“现场”是指建设项目实施的场所。

　　14．“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　第三条适用法律、法规、规章和监理依据

　　适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

　　监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

　　一、工程概况：

　　1．工程名称：_________

　　2．工程地点：_________

　　3．工程规模及特性：_________

　　4．工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________

　　5．工程总工期：_________

　　二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　三、监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　四、工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　五、建设监理报酬为（大写）_________元，由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

　　第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

　　一、监理委托函或中标函

　　二、监理合同书

　　三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

　　四、合同条款

　　五、监理招标书（或委托书）

　　六、监理投标书（或监理大纲）

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　第六条通知与联系

　　发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需提前通知监理方。

　　在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

　　第七条本合同书的开始、完成与变更

　　1．按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

　　2．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　3．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

　　4．如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　5．如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　6．合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第八条监理方的义务和责任

　　1．监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

　　2．监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　3．在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。

　　4．监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　5．在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

　　6．现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　7．监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　8．监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　9．监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给发包方。

　　10．在本合同期限内或合同终止后，未征得发包方同意，监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　11．如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

　　12．在本合同约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　13．监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理方不承担责任。

　　14．监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　第九条发包方的义务和责任

　　1．发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

　　2．发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　3．发包方应在合同条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　4．发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

　　5．发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的.应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。

　　6．如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

　　7．发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的开展。

　　8．如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

　　9．发包方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

　　第十条监理方的权利

　　1．选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　2．对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　3．协助发包方签订工程建设合同。

　　4．工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　5．工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　6．按照合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　7．按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

　　8．组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　9．按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

　　10．对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。

　　11．对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　12．工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　13．对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　14．工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认，发包方不支付任何工程款项。

　　15．有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

　　16．有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

　　第十一条发包方的权利

　　1．有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

　　2．有权选定工程设计单位和承建单位。

　　3．有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　4．有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　5．监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至合同终止。

　　6．有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

　　第十二条监理费用计算与支付

　　正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。

　　监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

　　第十三条违约责任

　　1．由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　2．由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　3．发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。

　　4．违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

　　第十四条合理化建议

　　监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

　　第十五条发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

　　第十六条特殊条款

　　双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

　　1．额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。

　　2．双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

　　3．在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

　　4．合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

　　5．发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。

　　6．发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

　　7．监理方不承担施工中工伤事故的责任。

　　8．违约金

　　（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；

　　（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；

　　（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。

　　9．奖罚

　　（1）发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内；

　　（2）为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

　　第十七条声明及保证

　　一、发包方：

　　1．发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　二、监理方：

　　1．监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十八条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十九条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十条通知

　　1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：_________。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第二十一条争议的处理

　　本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　第二十二条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十三条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十四条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　发包方（盖章）：_________ 监理方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程监理合同2

　　_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　总投资：

　　监理范围：

　　二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理委托函或中标函;

　　②工程建设监理合同标准条件;

　　③工程建设监理合同专用条件;

　　④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

　　本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。

　　工程建设监理合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

　　(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。

　　(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

　　(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

　　(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

　　(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

　　(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　监理单位的义务

　　第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

　　第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

　　第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

　　第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

　　第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的`工程资料。

　　第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

　　第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

　　第十三条业主应为监理机构提供如下协助：

　　(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。

　　第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

　　本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。

　　业主：(签章) 监理单位：(签章)

　　法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)

　　年月日年月日

工程监理合同3

　　委托人_________与监理人_________,经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模：_________

　　总投资：_________

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、监理投标书或中标通知书；

　　2、本合同标准条件；

　　3、本合同专用条件；

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。

　　本合同一式_________份，具有同等法律效力，双方各执_________份。

　　委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　第一部分标准条件

　　词语定义、适用范围和法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　（1）"工程"是指委托人委托实施监理的工程。

　　（2）"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

　　（3）"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）"总监理工程师"是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　（6）"承包人"是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　（7）"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　（8）"工程监理的附加工作"是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

　　（9）"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　（10）"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（11）"月"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　监理人义务

　　第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　委托人义务

　　第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

　　第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

　　第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

　　监理人权利

　　第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

　　（1）选择工程总承包人的建议权。

　　（2）选择工程分包人的认可权。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的'任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　委托人权利

　　第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　监理人责任

　　第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

　　第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

　　第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

　　委托人责任

　　第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

　　第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

　　第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，()可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　其他

　　第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

　　第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

　　第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　争议的解决

　　第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　第二部分专用条件

　　第二条本合同适用的法律及监理依据：_________

　　第四条监理范围和监理工作内容：_________

　　第九条外部条件包括：_________

　　第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：_________

　　第十一条委托人应在_________天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第十二条委托人的常驻代表为_________

　　第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：_________

　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：_________

　　第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供_________名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

　　第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

　　第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：_________（报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：_________

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：_________

　　第四十一条双方同意用_________支付报酬，按_________汇率计付。

　　第四十五条奖励办法：奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

　　第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程监理合同4

　　甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的.职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

　　1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称本合同)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

　　(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;

　　(2)本合同协议书;

　　(3)合同专用条款;

　　(4)合同通用条款;

　　(5)施工监理委托书或监理中标通知书;

　　(6)与本合同有关的其它文件。

　　3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

　　4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币_________元。

　　5.本合同施工监理期为_________个月(天)，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

　　7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程监理合同5

　　委托人与监理人监理有限责任公司经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称"本工程"）概况如下：

　　工程名称：******工程

　　工程地点：

　　工程规模：

　　监理范围：

　　二、本合同中的`有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①本合同标准条件；

　　②本合同专用条件；

　　③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自年月日开始实施，至合同范围内工程全部完成结束。

　　本合同一式十份，具有同等法律效力，委托人七份，监理人三份。

　　委托人：****** 监理人：监理有限

　　责任公司责任公司

　　住所：住所：

　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

　　授权代表：授权代表：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

工程监理合同6

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　(一)工程概况：

　　1.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的`期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理投标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

　　发包人：_______(盖章) 监理人：_______(盖章)

　　法定代表人：_____(签章) 法定代表人：_____(签章)

　　委托代理人：_____(签章) 委托代理人：_____(签章)

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：________ 账号：________

工程监理合同7

　　甲方（发包方）：委托代理人：

　　乙方（承包方）：委托代理人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程范围：

　　三、材质要求：

　　四、技术要求：

　　五、工程说明：

　　六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。

　　七、工程质量及要求

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

　　2、材料供应

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的.约定办理。

　　（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

　　（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。

　　（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　八、工程工期

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、准备工期：______个日历天。

　　2、安装工期：_____个日历天。

　　3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。

　　九、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：_____元整。大写_______。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

　　十、工程验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。

　　2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。

　　十一、工程质保期

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　1、工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；

　　2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。

　　十二、双方责任

　　1、甲方

　　（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

　　（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

　　（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。

　　2、乙方

　　（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

　　（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

　　（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。

　　（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

　　（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。

　　（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。

　　（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。

　　（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。

　　十三、违约责任

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。

　　十四、合同争议的解决方式

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。

　　十五、附则

　　1、本合同双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。

　　3、本合同履行地点：_____________。

　　甲方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

　　乙方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

工程监理合同8

　　委托人（全称）：

　　监理人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信得原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、工程概算投资额或建筑安装工程费：。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语得含义与通用条件中得定义与解释相同。

　　三、组成本合同得文件

　　1、协议书；

　　2、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

　　3、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

　　4、专用条件；

　　5、通用条件；

　　6、附录，即：

　　附录A 相关服务得范围和内容

　　附录B 委托人派遣得人员和提供得房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订得补充协议也是本合同文件得组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：

　　五、签约酬金

　　签约酬金（大写）：（）。

　　包括：

　　1、监理酬金：

　　2、相关服务酬金：

　　其中：

　　（1）勘察阶段服务酬金：

　　（2）设计阶段服务酬金：

　　（3）保修阶段服务酬金：

　　（4）其他相关服务酬金：

　　六、期限

　　1、监理期限：

　　自年月日始，至年月日止。

　　2、相关服务期限：

　　（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

　　（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

　　（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

　　（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

　　七、双方承诺

　　1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应得人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1、订立时间：年月日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执**

　　委托人：（盖章）监理人：（盖章）

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　法定代表人或其授权法定代表人或其授权

　　得代理人：（签字）得代理人：（签字）

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子邮箱：电子邮箱：

工程监理合同9

　　委托方(甲方)：中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司

　　监理方(乙方)：福州三益家政咨询服务有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就委托方的装饰装修工程监理有关事宜，达成如下协议：

　　工程概况：框架结构

　　工程名称：中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司闽侯支公司（筹）

　　工程地点：闽侯县甘蔗街道山前村三福花园一层1#店面

　　建筑面积：125平方米，使用面积：114平方米；

　　工程监理期限：60天，自签订合同次日起计算。

　　第二条监理范围：

　　1、地面（防水面层、水泥砂浆面层、面砖面层、地板面层）

　　2、水电（上、下水、强电、弱电管线铺设及灯具、洁具安装）

　　3、抹灰（一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝）

　　4、门窗（木门窗制作与安装、金属门、塑钢门、特种门、门窗玻璃安装）

　　5、吊顶（暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶）

　　6、软质隔墙（板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙）

　　7、饰面板（砖）（饰面板安装、饰面砖粘贴）

　　8、涂饰（乳胶漆、木器漆、美术涂饰）

　　9、裱糊与软包（裱糊、软包）

　　9、细部（橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和门窗套制作与安装、护栏和扶手制作安装、花饰制作安装）

　　第三条监理工作内容：

　　1、施工图会审及图纸交底。

　　2、材料验收。

　　3、工程质量控制。

　　4、工程造价控制。

　　5、工程进度控制。

　　6、工程分部分项及竣工验收。

　　7、工程质量保修期的监理。

　　第四条工程质量监理依据：

　　1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　2、《装饰装修工程施工规范》

　　3、本工程的设计图纸

　　第五条监理费及付款方式：

　　1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理收费每平方米72元，以工程使用面积114平方米计算，收费人民币8208元，金额大写捌仟贰佰零捌元进行结算。

　　2、自签订合同之日起3日内，委托方支付监理方监理费总额的百分之三十，计人民币2460元，金额大写贰仟肆佰陆拾元。

　　3、工程吊顶分部分项验收合格后并签字确认后3日内，委托方支付监理方监理费总额的百分之五十，计人民币4100元，金额大写肆仟壹佰元。

　　4、工程竣工验收后，10日内，委托方付清监理方监理费余额计人民币1648元，金额大写壹仟陆佰肆拾捌元。

　　第六条监理人义务

　　1、监理人按合同约定派出监理工作需要的监理人员，完成合同约定的监理工程范围内的监理业务。

　　监理人决定委派黄练雄监理工程师，全权代表监理人履行本合同约定的监理人义务。

　　2、监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　3、监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　第七条委托人义务

　　1、委托人应根据本合同约定的`期限内，及时向监理人支付监理费。

　　2、委托人应当负责本工程施工的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，应在补充协议中明确委托的工作和相应的报酬。

　　3、委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的工程资料。

　　4、委托人应当在双方约定的时间内就监理费书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

　　5、委托人应当将监理人的监理权利和权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与承包人签订的合同中予以明确。

　　第八条监理人权利

　　1、监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

　　(1)、对工程设计不符合国家颁布的装饰装修质量标准、房屋安全规定或设计合同的质量标准时，监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。

　　(2)、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准的材料，有权通知承包人停止使用，对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工通知后方能复工。

　　(3)、工程施工进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　(4)、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权，未经监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　第九条委托人权利

　　1、委托人有对本工程设计工程造价变更的审批权。

　　2、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专项报告。

　　3、监理人调换本工程监理人员须事先经委托人同意。

　　4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员。直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　第十条监理人责任

　　监理人在监理期内，应当履行约定的义务，如果因监理人员过失造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额（除去税金）。

　　第十一条监理人员过失是指：

　　1、未严格按照国家施工质量标准和施工规范进行质量控制，造成工程返工的。

　　2、未严格对按合同约定施工材料进行检验，造成工程返工的。

　　3、未严格进行分部、分项验收，做好验收记录，并经委托人确认，留下工程隐患造成委托人损失的。

　　衡量监理人是否过失的依据以监理人的是否书面告知委托人或承包人的报告以及工程验收记录为准。

　　4、监理人在监理期如果失职，同意按以下方法承担责任，赔偿损失。

　　赔偿金 = 直接经济损失 × 5%（酬金比率）

　　第十二条委托人责任

　　1、委托人应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　2、监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

　　3、委托人应按合同约定的期限支付监理人监理费，如逾期不付，每逾期一天向监理人支付人民币壹佰元违约金。

　　第十三条合同生效、变更与终止

　　1、由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了监理期限，双方应重新约定监理费用。

　　2、当事人一方要求变更或解除合同时，应当在3日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除贪污可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　3、监理人由于非自己的原因而暂停终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外报酬。

　　4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 1 种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉。

　　5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　6、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　7、本合同经双方签字盖章后即生效。

　　甲方：XXXXXXXX

　　乙方：XXXXXXXXX

　　法定代表人：法定代表人：黄练雄

　　地址：XXXXXXXXXXX

　　省保险大厦地址：XXXXXXXXX

　　电话：电话：XXXXXXXX

　　年月日年月日

工程监理合同10

　　委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：莲南路一期安置小区人防工程监理。

　　工程地点：龙岩市新罗区曹溪镇水潭村。

　　工程规模：莲南路一期安置小区工程，总建筑面积约27523平方米,人防建筑面积：约1473平方米。

　　总投资：约265万元人民币。

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的`组成部分：

　　①监理投标书和中标通知书;

　　②本合同标准条件;

　　③本合同专用条件;

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自年月日开始实施，至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程监理合同11

　　甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)

　　乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)

　　甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

　　第一条、合同期限、合同有效期：

　　自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

　　第二条、乙方工作岗位及职责：

　　1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

　　2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

　　3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

　　4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

　　5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

　　6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

　　7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

　　8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

　　第三条、工作报酬：

　　甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

　　第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

　　第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

　　1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

　　2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

　　3、乙方不履行聘用合同的。

　　4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

　　第六条、其它事项：

　　1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签、盖章后生效。

　　2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

　　3、双方认为需要规定的其他事项。

　　甲方(盖章)：

　　代表(签)：____________

　　________年______月______日

　　乙方(签)：_______________

　　________年______月______日

　　劳动合同签订须知：

　　未签合同先知法

　　劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据，劳动合同的`每个环节，都需要劳动者有一定的法律常识，所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡法官介绍，我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多，其中以《中华人民共和国劳动法》及《劳动部关于贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面，是规定劳动关系的主要法律。此外，有关劳动合同的法规主要有《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。

　　合同形式、内容要合法

　　一份具有法律效力的劳动合同，首先签订合同的程序应符合法律规定，并且应当用书面的形式予以确认，合同至少应一式两份，双方各执一份，求职者应妥善保管自己的劳动合同。在劳动合同的内容上，求职者一定要先确认自己签订的劳动合同是否具备产生法律约束力的条件，包括：用人单位应是依法成立的劳动组织，能够依法支付工资、缴纳社会保险费、提供劳动保护条件，并能承担相应的民事责任等。

　　合同细节仔细审查

　　劳动合同主要应包含下列内容：1.劳动合同期限;2.工作内容;3.劳动保护和劳动条件;4.劳动报酬;5.劳动纪律;6.劳动合同终止的条件;7.违反劳动合同的责任。要仔细阅读关于相关岗位的工作说明书、岗位责任制、劳动纪律、工资支付规定、绩效考核制度、劳动合同管理细则和有关规章制度，做到心中有数。

　　遇事不明勤咨询

　　劳动合同的签订，涉及诸多法律方面的专业知识，劳动者由于自身条件的限制，会有许多不明之处，这时候向有关部门、有关人士虚心求教显得十分必要。

　　陷阱合同要警惕

　　部分用人单位为了实现自己利益的最大化，千方百计在劳动合同中设立种种陷阱，侵害劳动者的合法权益。主要包括：在合同中设立押金条款;采用格式合同，不与劳动者协商;在合同中规定逃避责任的条款，对于劳动者工作中的伤亡不负责任;准备了至少两份合同，一份是假合同，内容按照有关部门的要求签订，以对外应付有关部门的检查，但真正执行的是另一份合同等等。

　　发生争议办法多

　　目前解决劳动争议的机构和途径很多。劳动者和用人单位发生争议后，双方可以协商解决，自行处理。劳动者也可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。如果没有达成调解协议或者劳动者拒绝调解而要求仲裁的，也可以由劳动者直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。如果劳动者对仲裁委员会的裁决不服，还可以向人民法院提起诉讼。劳动争议案件申请仲裁是必须程序，人民法院只有在当事人对仲裁结果不服时才受理诉讼。

工程监理合同12

　　A.参阅通用条件

　　1.l.l项目

　　例：项目名称、立项证明、项目情况

　　1.1.1工程

　　例：工程地点、工程造价、工程概况。

　　2.5业主财产

　　例：当监理服务完成或中止时，业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时，相应费用的计算方法。

　　2.6保密

　　例：业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。

　　4.1监理单位的赔偿责任

　　例：监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

　　赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例

　　4.2业主的赔偿责任

　　例：业主违反监理合同的规定，并因此造成监理单位的经济损失，应据实向监理单位赔偿。

　　赔偿金=监理单位的直接经济损失

　　4.4赔偿的限额

　　例：监理单位的累计赔偿限额：

　　监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____％（建议比例5％～IO％），当达到此限额时，业主有权单方面中止监理合同，并没收监理单位的履约担保全。

　　业主的累计赔偿限额：

　　业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

　　4.5.2履约担保

　　业主应根据实际情况，考虑多种监理单位的履约担保方式。

　　例：担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额（占监理合同金额的比例，建议比例5％～10％）

　　4.6.2业主要求的保险

　　例：保险的种类、保险的期限、业主的条件。

　　5.2监理服务的时间和期限

　　例；进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。

　　5.4.4物价变动的补偿办法

　　例；业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的.增减，予以或不予弥补（扣除）及其计算方法。

　　6.2.1监理服务费用的支付期限

　　例：自监理合同附件C中二、4规定的业主支付日起算；

　　当地资币＿＿＿＿＿日

　　外币＿＿＿＿＿＿

　　对过期应付款项的补偿利率：

　　每日＿＿＿＿＿‰

　　6.3货币

　　例：业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。

　　7.2语言和法律

　　例：监理合同的主导语言。

　　监理合同所遵循的法律。

　　7.3奖励

　　例：业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法：

　　合理化建议奖励办法

　　提前工期奖励办法

　　优质工程奖励办法

　　节约投资奖励办法

　　7.5.2版权

　　例：未经业主同意，监理单位不得出版的资料内容。

　　8争端的解决

　　最终解决争端的方式，可选择仲裁或问法院起诉。

　　例：双方在此一致同意遵守本仲裁规则，并放弃任何形式的上诉权力。

　　仲裁规则

　　B.修正、补充或删除通用条件的条款

　　双方可根据各自不同的项目特点和环境，针对通用条件中不适用的条款，在此对其予以修正、补充或删除，并在执行过程中以专用条件为准。

工程监理合同13

　　合同编号：____________

　　委托人：

　　监理人：

　　根据《_____》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：____________________________工程

　　2、建设地点：

　　3、工程规模及特征：

　　4、工程总投资（人民币，下同）__________万元。

　　5、工期：______年___月___日-______年___月___日。

　　二、监理依据

　　1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—_________。

　　2、建设部《工程建设监理规定》（1995年颁发）。

　　3、水利部《水利工程建设监理管理办法》（1996年颁发）。

　　4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。

　　三、监理范围

　　1、监理项目名称：____________________________工程

　　2、监理方式：巡视监理

　　3、监理项目投资：__________万元。

　　4、监理阶段：自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　（1）勘察阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　（2）设计阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　（3）保修阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　（4）其他相关服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　四、委托人的权利：

　　1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

　　2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

　　3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

　　4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告，监理_____和监理工作日记；

　　序号

　　资料名称

　　份数

　　提供时间

　　收回时间

　　保存保密要求

　　设计图纸

　　招投标文件

　　工程施工合同

　　……

　　五、监理人的权利

　　1、委托人赋予监理人如下权利：

　　（1）审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

　　（2）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

　　（3）核查并签发施工图纸；

　　（4）签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

　　2、审核和签发工程计量、付款凭证；

　　3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员；

　　4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

　　5、当委托人发生本合同约定的违约情形时，有权解除本合同。

　　六、委托人的义务

　　1、工程建设外部环境的协调工作。

　　3、在本合同约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定，并及时送达监理机构，超过约定时间，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　4、与承包签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

　　6、按本同约定及时、足额支付监理服务酬金。

　　7、为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承包检验、试验相关费用。

　　8、维护监理机构工作的_____性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自做出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

　　9、为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

　　10、将投保工程险的_____合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

　　11、未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

　　七、监理人的义务

　　1、在约定的时间内组建监理机构（即______年___月___日-______年___月___日），并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构其及人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

　　2、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

　　3、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

　　4、监督、检查工程施工进度。

　　5、按照委托人签订的工程_____合同，做好施工现场工程_____合同的管理。协助委托人向_____公司及时提供一切必要的材料和证据。

　　6、按照施工作业程序，采取旁占、巡视，跟踪检测和平行检测等到方法实施监理。

　　7、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

　　8、编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理_____和监理工作总结报告。

　　9、按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。

　　10、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不是公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

　　八、监理服务酬金

　　1、监理正常服务酬金________万元包干，工程量增减不予调整。

　　1、第一次支付时间为进场签发开工令后_____天内，支付合同监理费的_____%；

　　2、第二次支付时间为完成合同工程量的_____%，支付合同监理费的_____%；

　　3、在工程完工验收前，支付至合同监理费的_____%，剩余的_____%在完工验收后_____天内全部支付。

　　4、除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的`附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

　　（1）由发托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理受到阻碍或延；

　　（2）在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

　　（3）由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　（4）监理人完成附加服务应得到的酬金，按监理补充协议计取和支付。

　　3、国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

　　九、保密要求

　　在本合同终止后_____年内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

　　十、合同变更与终止

　　1、因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容、和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

　　2、当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到双方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

　　3、在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　4、本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金的即终止。

　　十一、违约责任

　　1、委托人未履行本合同规定的义务和责任，除向监理人支付违约金_________元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　2、委托人未按本合同约定向监理支付服务酬金，除向监理人支付逾期付款违约金_________元外，还应继续履行合同约定的支付义务。

　　3、监理人未履行本合同约定的义务和责任，除向委托人支付违约金_________元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　十三、争议的解决

　　1、争议调解机构为：_____________。

　　2、_____机构为：___________市劳动_____委员会。

　　十四、其他条款

　　1、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　2、在监理合同签订之日起15日内并已取得中标通知书（或免标批文）之后，由监理单位携带有关资料到建设工程所在地的质监站备案?。

　　3、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，委托人执____份，监理人执____份。

　　委托人：

　　法定代表人（或授权代表人）：

　　单位地址：

　　联系电话：

　　电子信箱：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　签订地点：

　　签订时间：______年___月___日

　　监理人：

　　法定代表人（或授权代表人）：

　　单位地址：

　　联系电话：

　　电子信箱：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　签订地点：

　　签订时间：______年___月___日

工程监理合同14

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就改造工程委托监理事宜，经协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　甲方委托乙方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　1．工程名称：____________办公楼联网改造。

　　2．工程地点：____________办公楼____层____室。

　　3．工程规模：总投资人民币_____元整（大写：_____）。

　　第二条甲方权利

　　1．甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　2．甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　3．乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。

　　4．甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　5．当甲方发现乙方员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换乙方员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　第三条甲方义务

　　1．甲方在乙方开展监理业务之前应向乙方支付预付款。

　　2．甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　3．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　4．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　5．甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表，负责与乙方联系，更换常驻代表，要提前通知乙方。

　　6．甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　7．甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录；

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　8．甲方应免费向乙方提供办公用房、通讯设施、乙方员工地住房及约定的设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。

　　第四条甲方责任

　　1．甲方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

　　2．乙方处理委托业务时，因非乙方原因的事由受到损失的，可以向甲方要求补偿损失。

　　3．甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。

　　第五条乙方权利

　　1．乙方在甲方委托的工程范围内，根据甲方的授权和有关法律、法规的规定享有以下权利：

　　（1）选择工程总承包人的建议权；

　　（2）选择工程分包人的认可权；

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权；

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正；

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告；

　　（7）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复开令、但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告；

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。

　　2．乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所做的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　3．在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公证地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　第六条乙方义务

　　1．乙方按合同约定派出监理工作需要的'监理机构及乙方员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。

　　2．乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　3．乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

　　4．在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　第七条乙方责任

　　1．乙方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　2．乙方在责任期内，应当履行约定的义条。如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。

　　3．乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向甲方承担赔偿责任。

　　4．乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔导致甲方的各种费用支出。

　　第八条监理报酬及其支付

　　1．监理报酬总计人民币_______元整（大写：_______）。

　　2．上述监理报酬的支付方式为。

　　3．如果甲方在规定的支付期限内未支付监理报酬，则每日应向乙方支付逾期款项%的滞纳金。

　　第九条合同期限

　　个月，从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　第十条纠纷的解决

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条生效条件

　　1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________ 单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

工程监理合同15

　　发包人：________________________ 合同编号：______________________

　　监理人：________________________ 签定地点：______________________

　　签定时间：________年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，________________________（以下简称发包人）与_____________________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1．工程名称：______________________________________________________

　　2．工程地点：______________________________________________________

　　3．工程规模及特性：________________________________________________

　　4．工程总投资：静态：______________________________________________

　　动态：______________________________________________

　　5．工程总工期：____________________________________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自________年 ________月 ________日至________年________月________日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本________ 份，各执 ________ 份。

　　发包人：__________（盖章）监理人：________（盖章）

　　法定代表人：______（签章）法定代表人：____（签章）

　　委托代理人：______（签章）委托代理人：____（签章）

　　邮编：__________________ 邮编：__________________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　传真：__________________ 传真：__________________

　　开户银行：______________ 开户银行：______________

　　账号：__________________ 账号：__________________

　　通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

　　七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

　　八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始至下一个月相应日期的前一天的时段。

　　十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

　　十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　十三、“现场”是指建设项目实施的场所。

　　十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

　　第四条监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　通知和联系

　　第五条发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。

　　第六条在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

　　第七条发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

　　监理人的义务和责任

　　第八条监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

　　第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　第十条在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

　　第十一条监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　第十二条在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的'合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。

　　第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　第十四条监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　第十五条监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　第十六条监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

　　第十七条在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。

　　第十九条在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。

　　第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　发包人的义务和责任

　　第二十二条发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

　　第二十三条发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　第二十四条发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第二十五条发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。

　　第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。

　　第二十七条如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。

　　第二十八条发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

　　第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

　　第三十条发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。

　　监理人的权利

　　第三十一条监理人有如下权利：

　　一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　三、协助发包人签订工程建设合同。

　　四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　七、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。

　　八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。

　　十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。

　　十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　十四、工程款支付的审核和签订权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。

　　十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。

　　十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

　　发包人的权利

　　第三十二条有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。

　　第三十三条有权选定工程设计单位和承建单位。

　　第三十四条有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　第三十五条有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　第三十六条监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

　　第三十七条有权要求监理人提交监理月报和监理工程范围内的专题报告。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十八条本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

　　第三十九条因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均应视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：

　　一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。

　　二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。

　　三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　第四十条本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签订双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

　　第四十一条在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

　　第四十二条发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

　　第四十三条在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第四十四条由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。

　　第四十五条本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

　　违约行为处理

　　第四十六条发包人违约与违约责任。

　　在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。

　　二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

　　对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。

　　第四十七条监理人违约与违约责任。

　　在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。

　　二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大的经济损失。

　　对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

　　监理报酬

　　第四十八条正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。

　　第四十九条监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　第五十条发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　第五十一条发包人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

　　其他

　　第五十二条监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。

　　第五十三条在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。

　　第五十四条因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

　　第五十五条在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

　　争议的解决

　　第五十六条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第五十七条在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

　　专用合同条款

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：___________。

　　第四条本合同的监理依据为：__________________。

　　监理人的义务和责任

　　第八条监理人应在监理合同生效后的________天内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人的名单、简历。

　　第九条监理人的监理范围为：________________________________。

　　监理人的监理工作内容和主要措施：（参照合同附件中有关内容）___________________

　　监理人应在监理合同生效后的________天内，派出监理人员进驻施工现场。

　　第十三条需旁站监理的工程关键部位是：________________。需旁站监理的关键工序是：________________ 。

　　第十六条监理机构使用发包人提供的工作、生活条件的设备、设施和物品，在监理业务完成或合同终止后________________天内移交发包人。

　　第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：

　　赔偿金=直接经济损失×报酬（税金等各项应扣费用扣除后）比率

　　发包人的义务和责任

　　第二十三条发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为：

　　序号

　　资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求

　　第二十四条发包人对监理人或监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理人或监理机构的时限：

　　一般文件________天；紧急事项、变更文件________天。

　　第二十六条发包人免费向监理机构提供的必要工作生活条件为：________________。

　　上述条件提供的时间：________________。

　　监理人自备的，发包人给予经济补偿的设施、设备有：______________________________________。

　　对上述设施、设备给予经济补偿的方式是：____________________________。

　　第二十七条由发包人提供的工作人员名单及要求：________________________________________。

　　监理人的权利

　　第三十一条第六款独立处理设计变更处置权的金额为：________________。

　　违约行为处理

　　第四十六条发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：________________________________。

　　二、经济损失：________________________________。

　　第四十七条监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：________________________________。

　　二、经济损失：________________________________。

　　监理报酬

　　第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：

　　一、监理报酬的组成及计算方法和计算公式为：_________________________

　　二、监理报酬的调整与调差方法和计算公式为：_________________________

　　（以上两项均需注明具体的计算方法和计算公式）

　　三、监理报酬的支付方式为：________________________________________。

　　四、监理报酬的支付时间为：________________________________________。

　　第四十九条双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬：________________

　　第五十条发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率为：______________

　　其他

　　第五十四条合理化建议的奖励：

　　一、经济效益的计算方法：___________________________

　　二、奖励金额的计算方法：___________________________

　　三、奖励的支付方式：_______________________________

　　第五十五条监理人需参加保险的种类：_______________

　　争议的解决

　　第五十六条合同争议的调解和仲裁机构：

　　一、双方约定的调解机构为：___________________

　　二、双方约定的仲裁机构为：___________________

　　附加协议条款：__________________

　　合同附件

　　一、监理内容（以下内容供发包人、监理人双方签订合同时参照采用，可由发包人或监理人提出，双方协商决定）

　　（一）设计方面

　　1．协助发包人与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供图协议。

　　2．管理发包人与设计人签订的有关合同、协议，督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件。

　　3．熟悉设计文件内容，审查设计文件（包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

　　4．代表发包人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

　　5．及时向施工人签发设计文件，发现问题及时与设计人联系，重大问题向发包人报告。

　　6．组织设计人进行现场设计交底。

　　7．协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

　　8．审核施工人对设计文件夹的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

　　9．代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由施工人提交的设计文件。

　　10．保管所有设计文件及过程资料。

　　11．其他相关业务。

　　（二）采购方面

　　1．协助发包人进行采购招标工作。

　　2．管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。

　　3．设备监造并催交主要永久工程设备（监造合同另行议定）。

　　4．协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

　　5．其他相关业务。

　　（三）施工方面

　　1．协助发包人进行工程招标和签订工程建设合同。

　　2．全面管理工程建设合同，就施工人选择的分包单位资格进行审查批准。

　　3．督促发包人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

　　4．审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

　　5．签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

　　6．工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准施工人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。

　　7．施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。以单元工程为基础，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核。

　　8．工程投资控制：协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划；审查施工单位提交的资金流计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。

　　9．施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。

　　10．主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

　　11．协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

　　12．信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。

　　13．其他相关工作。

　　二、监理机构应向发包人提供的信息和文件

　　（一）定期的信息文件监理月报

　　监理月报的主要内容：

　　1．项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

　　2．大事记。

　　3．工程进度与形象面貌。