【推荐】工程合同3篇
随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的工程合同3篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程合同 篇1
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1. 合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期： 年 月 日
2.2结束工作日期： 年 月 日
2.3总日历工作天数为 ： 天
2. 承包方式
本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。
3. 合同价款及付款方式
4.1合同总价款(暂定)人民币： 元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20xx》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20xx》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。
5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6.暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。
7.工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8.不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9.变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10.验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12.违约责任
12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方(盖章)：承包方(盖章)：
年月日：
工程合同 篇2
经公司研究指派_______项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），水磨石分项工程交由_______小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程所有楼地面的水磨石。
二、承包方式：
包工包料，但不得转包他人。
三、承包价格：
本色水磨石_______元/m2，彩色水磨石_______元/m2，楼梯另补_______元/m2。
四、工期要求：
从工序交接日起，每层在_______天内要完成，楼梯在_______天内要完成。
五、质量与施工要求：
一、水磨石面层下的找平层所用的'胶结材料应用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其标号不得低于425#。
二、彩色水磨石所用的白水泥应有出厂合格证，进场后尚应再次进行抽样送检，检验合格后方可使用。
三、水磨厂所用的各种颜色的石粒，其硬度应符合施工规范的规定，并要有产品质量证明文件（合格证）。
四、水磨石面层的铺设厚度、石浆配合比、色彩等应符合设计要求（图集要求）。
五、各结构层之间及结构层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。
六、水磨石分格条宜采用5mm厚的玻璃条，其颜色应一致；高级彩色水磨石一定要采用铜条做分格条。
七、面积较大的水磨石，应在纵、横方向设置伸缩缝，伸缩缝间距不得大于6m。伸缩缝做法可采用双条玻璃条（铜条）设置，缝宽宜为5—10mm，缝内嵌填柔性填充材料（如玻璃胶等），在找平层铺设前就要嵌填。
八、楼地面做法是水磨石，那么，踢脚线也应该是做水磨石；否则，将很不协调，成了不伦不类之嫌。
九、水磨石用的颜料应是耐碱和耐光的颜料，使用时应先将色粉化作膏，才能利于搅拌均匀。
一十、找平层砂浆应采用1：3水泥砂浆，其强度等级不得低于M15，应按施工规范规定制作试块组数。
十一、水磨石面层的石浆强度等级不得低于M15，厚度最少应有12mm及以上。石浆也要按规定制作试块组数。
十二、水磨石的允许偏差：表面平整2mm，阴阳角垂直2mm，分格条平直2mm，踢脚线上口平直2mm，阳角方正2mm，立面垂直3mm。水磨石的最后一道工序打腊，应待水磨石完全干燥后进行，否则前功尽弃！
十三、验收水磨石的质量时，不得有空鼓和裂纹，空鼓而不裂的面积不大于200cm2者，可不计。水磨石应表面平整、光滑，石子显露密实均匀；无砂眼、磨纹和露磨现象，分格条位置准确，全部露出。
六、安全要求：
一、在室内推小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车把挤手。人推小车不准倒退。
二、夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护，灯具应架空并用支架固定，离地面不低于2。4m。不得随便移动临时照明。
三、使用磨石子机，应戴绝缘手套、脚穿胶鞋。
四、电源线须经过二级漏电保护并用橡皮电缆线，且不得有接关头现象。
五、三角磨石必须安装牢固并有防护罩，经试运转正常后方可操作，不得在运转时进行保养。
六、擦草酸时人人都要佩戴胶皮手套，以免伤手，磨石机上方不准站人或堆物。
七、井架吊篮提升或下降时，必须关好井架安全门，卸料平台处的操作工人，不得将头、手伸入井架内。
八、卸料平台处的操作工人应待井架停稳后，方可进入吊篮内工作。
九、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
一十、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
十一、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
七、奖罚条件：
一、按时完成奖励_______元；因劳力不足或机械损坏的影响而不能按时完成扣款_______元。
二、质量经有关部门检查后受表扬的奖励_______元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款_______元。
三、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。
五、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资_______元。
八、结算方式：
采用现金支付形式，每完成一层（指第一遍磨好）支付_______%的工程款，余款在正式验收交工后1个月内全部付清。
九、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、补充事项：
一、
二、
三、
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：_______
承包班组长（乙方）：_______
签定时间____年____月_____日
工程合同 篇3
甲方(委托方)： 身份证号码： 签订地点：
乙方(受托方)： 身份证号码： 签订日期：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以便共同遵守。
1. 工程内容：
2. 工程地址：
3. 承包方式：由乙方一次性 包工□ 包材料□ 包制作安装□ (是在□内打√，否在□内打×)
4. 甲方负责工程安装过程中的临时设施及水电，并提供住宿场所、伙食。
5. 付款方式：
(1)本合同签订生效时，甲方应付乙方工程款 ￥： 元(大写：人民币 ) 作为工程材料预备金;
(2)工程材料制作成部件，运输至乙方地点，乙方进行安装前，甲方应付乙方工程款 ￥： 元(大写：人民币 )，作为工程部件制作费、搬运费、配件等费用;
(3)在工程完工时，甲方当场验收，确认无误后，甲方在 天内付清工程余款￥： 元(大写：人民币 )，作为工程安装费、油漆费等费用;
(4)甲方未按合同约定支付乙方工程款导致工程无法进行，乙方可停止工程，由甲方承担违约责任;
(5)甲方按时付款，如违约按日息千分之五罚款。
6. 收款方式：□现金收讫 □银行汇款、转账收讫
户名： 开户银行： 账号(卡号)：
7. 验收标准：工程完工时，甲方当场验收，如有异议可在完工后十日内提出，逾期视为本工程验收合格。
8. 合同争议解决方式：本合同发生争议时，由双方协商解决。也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或不成的，可向合同签订地仲裁委员会仲裁或人民法院申请诉讼。
9. 本合同自双方签章之日起生效，到工程款全部付清后失效。
10. 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【推荐】工程合同3篇】相关文章：
小型工程合同【推荐】07-20
工程居间合同【推荐】07-18
【推荐】大型工程合同07-01
建设工程合同【推荐】06-20
【推荐】建设工程合同06-07
工程施工合同【推荐】07-06
【推荐】工程施工合同05-02
【推荐】工程合同4篇08-01
【推荐】工程合同三篇07-30
【推荐】建设工程施工合同04-20