【精品】工程合同集合六篇
现今很多公民的维权意识在不断增强,越来越多事情需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的工程合同6篇,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经过友好协商,甲方将百汇香山A1~A4#楼及东侧厢楼楼体亮化工程交乙方承包,为明确双方职责,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,双方同意以下合同条款:
第一条工程概况
1、工程名称:百汇香山A1~A4号楼及东侧厢楼楼体亮化工程。
2、工程地点:海城市香山北路 。
3、工程内容: 楼体ED护栏管、LED点光源。
4、工程正式开工日期:20xx年 月 日始。
5、工程竣工交付日期:20xx年 月 日止。
6、质量等级:合格。
7、合同投标价: 120,000 元。大写(壹拾贰万元整)。
第二条合同文件及解释
1、本合同文件包括:合同协议条款、合同条件。
2、当双方对合同条款解释不一致时,由双方协商解决;经过协商双方仍不能达成一致,可由仲裁机构裁定。
第三条语言文字、标准和适用法律
1、合同语言:本合同文件使用中华人民共和国汉语书写。
2、适用法律法规:中华人民共和国经济合同法,建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国知识产权法及主管部门颁布的有关法律、法规。
3、适用标准、规范:国家主管部门规定及现行施工规范、标准。
第四条双方职责
1、甲方主要职责:做好乙方进场前应由甲方完成的准备工作(提供临时水、电及其他配合工作)。
2、乙方主要职责:乙方在施工期前完成所有准备工作,并制定施工工艺、质量管理等以确保施工质量。做到安全施工,文明施工。乙方在完成所有工作后,交予甲方验收。
第五条施工图
乙方负责绘制竣工效果图一套。
第六条甲方代表
甲方委托 全权代表,甲方代表可委派管理人员承担甲方部分权利和职责。
第七条乙方代表
乙方 为全权代表,乙方负责按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
第八条检查和返工
乙方应认真按照标准、规范的要求进行施工;隐蔽工程验收单必须在施工结束后十天,送交甲方,甲方按隐蔽工程验收单要求,及时检查、验收。甲方代表及委托人员,要求返工、修改的费用,因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方负责,否则由乙方承担。
第九条工程质量
1、甲方要求乙方的施工质量达到合格等级,各系统的技术数据均符合有关技术要求。
2、对达不到合同规定的部分,甲方代表一经发现可要求乙方返工,并由乙方承担违约责任。
3、双方对工程质量争议,请有关质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉方承担。
4、须符合任何国内所定之工程与电气安装工程标准。
第十条合同价款
合同价款在下列情况之下可以调整
1、甲方代表确认的工程量增减。
2、甲方代表确认的'变更或工程协商。
第十一条 工程预付款
按双方的约定,并根据该工程特点,付工程款如下:合同签定后付工程总金额的30%;工程验收后付工程总金额的67%;保修期满后付总金额3%。
第十二条 售后服务
1、本工程竣工后,经验收合格,各系统开通始起,保修期为1年,并做到72小时内响应。灯具及有关材料丢失及人为损坏均不属于保修范围内。
2、为使本系统能正常运行,由乙方负责对甲方指定人员实行技术培训。
3、保修期结束后,乙方将负责对本系统的长期维护保养,服务费另行商定。
第十三条 合同的生效与终止
本合同自签定之日双方签字盖章后生效,待甲方支付完工程款,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
甲方:
乙方:
为确保双方权利和义务,经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》签订本合同,以此共同遵守。
一、 工程内容:
1、 工程名称:
2、 工程地址:3、 主要材料:
二、工程造价及承包方式:
1合计约
注:面积计算方法:按彩钢板屋面投影面积计算。
2、承包方式:
三、工程付款方式:
1、本合同签订后,甲方应向乙方支付工程总造价的 %预付款,计人民币 元,大写 。收到预付款后合同正式生效,乙方安排生产。
2 %工程款,计人民币 元,大写
3、工程进度达到主体完工时,甲方应向乙方支付工程总价的% 工程款,计人民币 元,大写
4、工程竣工,验收合格后,甲方将剩余工程款当日结清,若甲方拖延欠账所引起的一切后果自负。
四、施工方案及工期要求:
1、工程质量应符合甲方认可的设计图和技术资料的'要求,按照图纸和技术要求进行验收。
2、乙方于年月 日进场施工,施工有效工作日为注:以材料进场之日起算起。
3、施工中,如遇下列情况之一,工期可顺延:
1)因甲方变更设计方案。
2)人为因素干扰影响施工进度。
3)如遇风、雨、雪天气或停电等不可抗力因素。
4、乙方进入工地前,甲方应做好“三通一平”,准备好有关施工条件。
五、违约责任及其它事项:
1、本合同签订后双方必须严格履行,任何单方终止合同,应按工程总造价% ,扣除违约金。
2、若甲方在接到乙方《通知》验收收合格。
3、工程验收合格日前,甲方提前使用,由此发生的质量问题或损坏,由甲方承担,乙方不承担任何责任。移交之日起,验收合格日,甲方向乙方出具合格证明。
4、本合同如由委托代理人签订,必须由委托代理方的法定代理人出具授权委托书,并作为合同附件。
5、本合同未定事宜或对本合同的变更,必须由双方协商订立补充协议约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
6、乙方只对甲方签字人负责,工地周边问题,如土地手续、群众骚扰,及工程其它相关手续均由甲方负责。
7、工程内容之外及变更签证部分另行计费。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9、本合同自双方签字及第一次财务发生之日起生效。
10、甲方变更图纸及另加活,可令拟附加合同另行加费。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代理人:委托代理人:
传真:传真:
电话:电话:
工程合同 篇3
根据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条
工程概况及承包工作内容
第二条
作业人员
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款
4·1合同价款为:_________元(人民币)大 写:_________元
4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4·2·2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付
5·1 结算、决算资料:
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算:
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付:
5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理:
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误
8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条文明施工
9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的`,由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排,统一调动。
12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条违约责任
13·1发包人违约责任
13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13·2承包人违约责任
13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向 ___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
温馨提示:在双方对合同进行签订时,需要在合同当中做好双方义务以及权利的明确
第一,工程的承包方方面,在合同成效之后,则需要通过合同当中所承诺义务的主动履行为工程劳务方创造良好的施工条件。而作为工程责任主体,也需要在充分联系合同的基础上做好输出方在工程建设当中连带责任的强调,以此督促其能够做好合同的履行,做好工程范围内质量的负责;
第二,在没有得到工程承包人允许、授权的情况下,不允许擅自同发包人等部门联系,劳动分包人要严格按照工程进度计划做好施工计划的提供,如果工程有阶段工期要求,则需要按时做好阶段施工计划的提供,在必要情况下,需要根据工程承包人要求做好周、旬施工计划,做好上述各类计划的劳动力安排,在提交、经过承包人批准之后严格实施;
第三,在工程建设中,要严格按照施工验收规范、施工技术要求、设计图纸以及施工组织设计做好施工组织,以此保证工程各方面质量都能够满足标准要求。要做好作业计划的科学安排,通过足够人、物力的投入保证工期能够满足要求;
第四,要做好日常安全教育,做好相关安全技术规范的认真执行,严格做好安全措施以及安全制度的落实,保证施工安全能够满足要求;
第五,在工程建设当中,要对现场管理引起充分的重视,即严格按照建设主管部门以及当地消防、环卫以及环保相关部门管理规定开展工作,保证施工的文明开展;
第六,对于因自身责任造成的返工、工期延误、现场脏乱差、质量修改以及安全事故情况,要做好自觉承担,在工程建设过程中主动接受来自相关部门以及工程承包人的管理检查,按时做好技术经济资料以及相关报表的提交,积极配合承包人做好工程交工验收相关手续;
第七,要严格服从承包人工程师以及发包人指令,做好分包人工作程序以及合同约定相关内容的督促检查。
工程合同 篇4
业 主 (以下简称甲方): 联系电话: 施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址:
二、 工程造价
清包工费: ¥元,大写:
三、 付款方式
1、施工队进场,预支 元
2、瓦工完成,付 元
3、木工完成,付 元
4、工程竣工,付 元
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的`费用.
3、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.
4、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.
5、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从年月日起至 年月 日止,工期为 天。
七、 垃圾清运
垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放臵。
九、维修
因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的报价单。
3、 乙方开出的材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
甲 方:乙 方:
签 章:签 章:
签约日期:签约日期:
工程合同 篇5
发包方(以下称“甲方”): 承包方(以下称“乙方”):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称:XXX工程; 备注:详见漏水布置图;
2、工程地点:XX;
3、承包形式:包工包料;
4、施工范围:±0.000以下地下室(包括人行道、车道出入口等)的所有部位,严格按照所附堵漏方案执行;
5、质量等级:保修期内无一漏水,且符合国家和行业规定的“合格”标准。
第二条 工程价款、结算及付款方式
1、经甲、乙双方核定,本工程合同含税包干价为人民币115000 元(大写:壹拾壹万伍仟元 )。上述价款为一次性风险包干固定总价,任何政策性因素和市场因素均不调整包干价;
2、甲、乙双方同意按以下方式支付本合同价款:
(1)合同签订后5个工作日内,甲方预付乙方30%预付款人民币34500元(大写:叁万肆仟伍佰元),乙方必须在收到甲方预付款后的5个工作日内组织工程队进场施工;
(2)工程维修完工验收合格且乙方提报一份完整的维修记录给甲方审核通过后,甲方应在5个工作日内支付工程款的30%,即人民币34500元(大写:叁万肆仟伍佰元);
(3)余下40%质保金46000元(大写:肆万陆仟元),待工程验收合格6个月后,经业主和甲方确认地下室无一渗漏后的7个工作日内付清。
(4)每次付款前,乙方应提供真实、合法、有效的`增值税专用发票给甲方;
3、甲方以转账的方式支付本工程款,乙方指定账号如下: 账户: ; 开户银行: ; 银行账号: 。
第三条 质量管理及验收
在工程具备验收条件后,由乙方通知甲方验收。验收合格,经甲方现场代表在验收记录上签字后,即视为工程质量验收合格。若验收不合格,乙方应在3日内予以整改后,再交由甲方重新验收;
第四条 工期要求
具体施工时间以甲方通知为准,并保证按时完成施工任务。乙方应在业主规定的期限内施工完成,逾期完工的应向甲方承担违约责任。如因甲方原因和恶劣天气因素导致无法按时完工,工期经甲方确认后相应顺延。
第五条 双方责任
1、甲方责任
(1)负责办理工程进度结算和竣工决算;
(2)负责按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款,如甲方未按期支付工程款所造成的一切损失由甲方承担;
(3)施工期间,甲方给予其他积极的配合,提供必要的便利条件(如水、电等,但相关费用由乙方承担);
2、乙方责任
(1)乙方进场施工必须按规范要求办理一切防水分项手续,提供完整的资料供甲方备案;
(2)乙方施工人员应严格遵守施工规章规范,进场人员必须进行安全、技术交底,施工前先行清扫干净楼面裂缝及周边位置,做到安全文明施工,施工完成后地面垃圾必须清理干净;
(3)乙方在施工过程中的所有材料、机具均由乙方自行采购、筹集和保管;
(4)乙方应做好施工期间相关工作内容的成品保护;
(5)乙方工作人员食宿由乙方自行责任,乙方应按时足额发放工人工资,若发生拖欠农民工工资事件,甲方有权支取乙方工程款用于发放工资,同时乙方应按1万/次的标准向甲方支付违约金;
(6)乙方应严格按照施工方案各部位中所要求的材料及工艺施工,否则甲方有权不予验收。乙方应确保工程质量,并按照规范要求从工程竣工验收之日起6个月免费保修(如认为损坏或8级以上地震等特殊原因,导致漏水,则由甲方承担返修费用)。
第六条 安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工中出现的一切安全事故费用均由乙方承担,甲方不承担责任。
第七条 质量保修
自本工程完工验收之日起算,乙方应无条件对本工程质量保修6个月,保修费用由乙方承担。保修期间,乙方应在接到甲方维修通知的48小时内到场维修,乙方指定维修联系人为: ;手机: 。
第八条 纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向龙海市人民法院提起诉讼。
第九条 违约责任
1、若乙方未按合同约定备料进场施工,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金。逾期超过10天,甲方有权解除合同,乙方除应双倍返还甲方预付款项外,还应按照按合同款项的20%向甲方支付违约金;
2、若乙方未按期完工的,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金;逾期超过10天,甲方有权解除合同,乙方应按照按合同款项的20%向甲方支付违约金;
3、若保修期间,乙方应在接到甲方维修通知后,未按期到场维修,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金;逾期超过10天,甲方有权自行或另行安排他人维修,费用由乙方承担,若因此给甲方造成其他损失的,乙方应承担赔偿责任;
4、合同一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按合同款项的20%向对方支付违约金,本合同另有约定的除外。
第十条 其他
1、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力;
2、本合同自甲、乙双方代表签字、加盖公章后生效,自各种款项结清付讫后自动失效。
甲方: 代表人:
年 月 日
乙方: 代表人:
年 月 日
工程合同 篇6
甲方:,以下简称甲方
乙方: ,以下简称乙方
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。
一、承包形式:包工,包料。
二、承包内容:郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。
三、质量要求,达到验收合格标准。
四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的`部分甲方令其整改和返工。
五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。
六、工程工期:接到甲方通知后三天必须设备进场。
七、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。
八、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。
九、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。
十、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期
十一、工程造价 305000 元。即人民币 叁拾万零伍仟圆整 (大写)元。
十二、 设备进场甲方支付五万,完成桩基础甲方支付伍万元,本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %,余款 5 %保质一次付清。
十三、未尽事宜,由双方协商解决。
十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同10-28
工程合同建设工程合同07-05
【荐】工程工程合同08-05
【热门】工程工程合同05-09
工程工程合同【热门】10-07
【精】工程工程合同06-23
工程工程合同模板05-26
【优选】工程工程合同05-25
【推荐】工程工程合同08-17
工程工程合同【荐】09-20