工程合同

时间:2021-12-10 10:16:08 工程合同 我要投稿

有关工程合同锦集6篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的地位越来越不容忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编整理的工程合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

有关工程合同锦集6篇

工程合同 篇1

  甲 方:

  乙 方:

  甲方因需要购置一批窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,在审核乙方的有关资料质后,经双方的友好协商,签订本合同,具体条款如下:

  1、工程的慨况及内容:

  承包的方式;包工包料,不得转包、分包。

  承包的内容:祥见附表。

  工期:年 月 日至 年 月 日。

  2、质量的标准:

  保修期:本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装的原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付的费用。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。

  3、造价:

  工程总价为人民币__15427元整,大写(壹万伍仟肆佰贰拾柒元整)。

  4、付款方式:

  工程完工验收合格后30天内全额付清。

  5、甲方责任:

  5、违约责任

  1)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

  2)由于乙方的原因,安装的质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加结算款。

  3)由于乙方的原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金,乙方工期延误不得超过天(含 天),否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。

  6、合同争议的解决方式

  双方发生争议协商解决不成时,按下列第___________种方式解决:

  1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

  2)向合同签订地人民法院起诉。

  7、其他具体规定

  1)因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

  2)执行合同期间,甲方派人随乙方并负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修和摆放的物件。

  3)执行合同时间为不分周一至周日。

  4)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续,乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故,或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故,其责任追究将论事处理。

  8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表(签字): 代表(签字):

  签约地点:

  签约日期:

  年 月 日

工程合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:

  一、承包方式

  采用包工不包料方式承包。

  甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

  乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

  二、承建项目

  乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。

  三、承包价格

  每平方米人民币大写: 元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

  四、付款方式

  合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。

  五、双方责任

  甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。

  乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  六、质量要求

  乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

  七、注意安全

  劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  八、工期要求

  主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

  九、后期维修

  因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任

  十、其它

  其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字(章):

  乙方签字(章):

  延伸阅读:学界关于农村建房施工合同纠纷案由定性的问题主要由以下两种观点。

  1、应认定为建设工程合同纠纷。

  2、应认定为承揽合同。

  根据《合同法》第二百五十一条 的规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。《合同法》第二百六十九条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

  《合同法》第十六章对建设工程合同作了特殊规定,第二百八十七条明确该章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。本人认为,立法者将建设工程合同从承揽合同中独立出来,就是考虑到建设工程领域的专业性和安全性的特殊要求,为确保建设工程质量和建设工程安全,才通过制定专门的法律法规予以完善规范,维护建筑市场秩序。因此,将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合立法本意。

  此外,根据20xx年2月18日最高人民法院审判委员会通过的《最高人民法院关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》(法〔20xx〕41号)第一次修正),“农村建房施工合同纠纷”隶属于第四部分合同、无因管理、不当得利纠纷中的“建设工程合同纠纷”,与建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程监理合同纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、装饰装修合同纠纷等是并列的。因此,将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合《民事案件案由规定》。

  最后,从规范农村建筑市场秩序来看,司法机关将农村建房合同认定为建设工程合同,更有利于促进相关的行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策,进一步推动农村建筑市场的规范运行。

工程合同 篇3

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 XXXX 年 XX 月XX日签订合同编号为 L2011428-8 的《 XXXXXX 合同》(以下简称原合同 )中的定义相同。

  鉴于:

  因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。

  一、协议内容补充部分为:

  乙方责任:

  乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。

  甲方责任:

  原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元,XXXX年XX月XX日付30万元, XXXX年XX月XX日付40万元,XXXX年XX月XX日付70万元。

  二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

  三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  多项选择题

  1、法律关系的三个要素是( )

  A、目的

  B、主体

  C、客体

  D、内容

  2、下列合同属于从合同( )

  A、分包合同

  B、监理合同

  C、借款合同

  D、担保合同

  3、合法代理的条件( )

  A、事先取得委托书

  B、经过公证或鉴证

  C、以委托人的名义

  D、在委托范围内

  4、当事人订立合同的程序是( )的阶段

  A、要约引诱

  B、要约邀请

  C、要约

  D、承诺

  5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

  A、自然人

  B、法人

  C、其他组织

  D、国家机关

  6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )

  A、应按通常的理解予以解释

  B、有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释

  C、有两种以上解释的,应作出有利于提供格式条款的一方的解释

  D、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

  7、按照《合同法》的规定,下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款

  A、数量和质量的约定

  B、合同担保方式

  C、合同价款和支付方法

  D、解决合同争议的方法

  8、无效合同的确认权属于( )

  A、合同当事人双方的上级

  B、监理工程师

  C、仲裁机构

  D、人民法院

  9、建设工程合同是一种( )

  A、双务合同

  B、有偿合同

  C、诺成合同

  D、要物合同

  10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )

  A、市场竞争的需要

  B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

  C、排除了法院对纠纷的管辖

  D、合同当事人均受仲裁协议的约束

  11、担保法规定的担保方式有( )

  A、保证

  B、定金

  C、抵押

  D、留置权

  12、公路工程施工合同解除的条件有( )

  A、合同当事人协商一致

  B、承包人将其工程全部转包

  C、因不可抗力因素致使合同无法履行

  D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

  13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )

  A、人民法院

  B、仲裁机构

  C、公证机关

  D、工商行政管理部门

  14、合同纠纷的处理原则是( )

  A、诚实信用

  B、协商为主

  C、公正、公平

  D、调解优先

  15、合同的有效实质要件( )

  A、主体合格

  B、合同当事人意思表示真实

  C、合同内容不违反法律和社会公共利益

  D、合同标的确定和可能

  16、公路工程施工合同文件主要包括( )

  A、合同意向书

  B、合同协议书与中标通知书

  C、合同条件与工程量清单

  D、技术规范与图纸

  17、中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的( )分包给他人完成

  A、部分非主体工作

  B、全部非主体工作

  C、部分非关键性工作

  D、全部非关键性工作

  18、依据我国《招投标法》的规定,招标分为( )

  A、委托招标

  B、议标

  C、公开招标

  D、邀请招标

  19、属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效( )

  A、未按期送达的资格预审申请文件

  B、未经法定代表人或其授权的代理人签字

  C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

  D、内容虚假的资格预审申请文件

  20、综合评分法适用于( )

  A、二级公路

  B、高速公路

  C、一级公路

  D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程

工程合同 篇5

  企业在对外开展各类业务活动的基本载体就是合同,有位法学家曾经说过:“财富的一半是合同”,这形象地说明了合同在企业中的重要性。工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,标的物特殊、履行周期长,条款内容多、涉及面广,如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。

  一、施工企业合同管理的特殊性和必要性

  施工企业全部的生产经营活动,都必须根据工程承包合同来进行。没有工程施工合同,就无法实施与监管后续的生产活动,而合同一经签订,企业所有的生产计划和各项经济技术指标都随之纳入承包合同的规范之中。施工企业实行的总包、分包、内部承包等,也正是按照其与建设方签订的工程承包合同所承担的权利义务和经济责任来确定划分的,其内、外合同的关系不但一脉相承而且标的、权责也高度一致。也就是说,所有内部承包的具体内容,就是企业对外承包合同所含各项指标的分解与落实。这就使施工企业的合同管理从形式、内容和管理范围都不同于其他企业,而是一个格局完

  整的、自成系统的管理方式。

  二、当前合同管理工作存在的问题

  1.对合同认识及重视不够

  现阶段,各施工企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同的标前及标后的评审,对合同的履约进行检查,力求通过严格的组织程序、严密的合同评审,把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去,有的单位执行的不够。另外,有些企业领导对合同管理的重要性认识不够,没有建立完善的合同管理机构。企业领导对合同风险缺乏防范意识,没有认识到合同管理是企业管理不可或缺的重要组成部分。因此在机构设置、人员配备和经费等方面支持不够。

  2.合同执行力度不够

  合同作为维系双方当事人的纽带,任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有按合同办事,且又不进行及时、必要的经济技术签证,造成双方均违约。工期不能按期交工,工程款不能按时拨付,致使合同管理流于形式。

  3.招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性

  招标监督机构在审核、编制招标文件的过程中,明明知道有的条款是不平等的',甚至是不合法的,但实际上还是按照建设单位的意图办理。例如在招标时降低工程的取费类别、施工单位优惠条件的承诺、工程质量标准的提高、工期的缩短等不合理条款,他们都无意进行修改。当然也有受投资者、权力者和周围环境的干扰而改变

  中标结果的。合同管理机构不仅应有监督职能、仲裁职能,而且对不合理的条款应有纠正职能。

  4.合同管理制度不健全,权责不分明

  有些企业没有规定严谨统一的合同管理制度。由于缺乏统一的依据,各部门权责不分明,意见很难统一,造成权力大家争、责任大家推的局面。这是企业管理之大忌,最终将给企业带来重大的隐患。

  5.合同管理人员素质不高

  一部分企业合同管理人员思想品德不过硬,文化水平不高,业务不精通,没有受过正规的法律教育,缺乏系统的法律知识,无法对合同涉及的各项法律问题作出正确判断,无法对合同进行有效的管理。

  三、有效地实施施工过程中的合同管理

  1.建立合同实施的保证体系

  (1)建立合同管理体系,配备高素质的人才。

  (2)加强法制宣传教育力度,培养全面合同管理理念。大力贯彻全面合同管理观念。

  (3)组织项目小组成员和各工程小组负责人学习合同文件和合同分析文件,对合同的主要内容做出解释和说明,使大家对合同概况、主要精神、合同总目标有较为深刻的理解,树立全局观念,避免施工中的违法行为。

  (4)将合同事件责任分解落实到人,并做出问题的说明完不成责任的影响和法律后果。

  2.及时做好合同跟踪

  (1)对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理,或通过对施工现场的直接了解得到反应工程实施状况的信息。

  (2)分析工程实施状况与合同、合同分析文件等的差异和差异程度。如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。

  (3)分析工程中存在的问题,评价合同履行情况,提出分析报告。

  3.根据合同分析结果,实施有效的合同监督

  (1)现场中对各工程小组、项目小组或分包单位工作的监督,给它们以合同方面的帮助,如落实计划、提供工作保证、协调他们之间的关系,对出现的问题进行合同方面的解释。

  (2)对建设单位及监理单位进行合同监督,协调与他们的关系,如督促他们完成合同职责,检查对方合同责任情况,追究其违约责任,进行合同索赔与反索赔,处理合同纠纷。

  (3)参与各种检查验收,并提出相应的报告。

  (4)对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和控制,并记录在案,及时预防行为的法律后果,弥补自己工作中的漏洞,而且有利于寻找对方工作中的漏洞,及时提出索赔要求。

  (5)经常性地解释合同,对工程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。

  (6)收集、整理、保存各种工程资料。

  4.防范工程合同违约行为

  (1)谨慎订立合同、减少瑕疵合同以减少违约的发生。

  (2)业主、承包商在合作中存在目标分歧的情形下,应借助各种制度安排来协调合作中的目标分歧以实现合作的潜在利益:包括工程监理制度,质量保修制,质量事故处罚制度等。

  (3)要让监理发挥良好作用,抑制承包商的风险。

  (4)加快信用制度建立,提高故意违约成本。

  (5)可重新定位工程合同主体的关系。

  四、结语

  使合同管理贯穿于从投标到工程竣工的全过程,既有利于合同目标的实现,又使技术和经济相结合,产生良好的经济效益。 参考文献:

  [1]崔宝霞,黄焦伟.浅谈建设工程施工合同管理[j].包钢科

  技,20xx(s1).

  作者简介:

  孙洋(1990-),男,湖北荆门人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。

  刘汉云(1990-),男,湖南邵阳人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。

工程合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、合同内容及要求:

  二、设计与制作费用:

  设计与制作费用总计为:人民币¥ 元,(大写: 元整)。

  三、付款方式:

  1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的 %即人民币 ¥ _________ 元,

  (大写:

  )。

  3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥

  元整(大写:)。

  四、设计与制作作品的时间及交付方式:

  1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

  五、知识产权约定:

  1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

  六、双方的权利义务:

  甲方权利:

  1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  〖〗

  2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

  3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

  甲方义务:

  1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

  乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  乙方义务:

  1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

  2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

  七、违约责任:

  1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、合同生效:

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表签名: 乙方代表签名:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户:

  帐号:

  日期: 年月日 日期: 年月日

【有关工程合同锦集6篇】相关文章:

1.有关工程合同锦集9篇

2.有关工程合同锦集九篇

3.有关工程合同锦集八篇

4.有关工程合同模板锦集8篇

5.关于工程工程合同锦集9篇

6.工程工程合同模板锦集6篇

7.关于工程工程合同锦集7篇

8.工程工程合同模板锦集五篇

9.工程工程合同模板锦集9篇